- 目錄
第1篇 施工合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議
甲方(發(fā)包方):_________________
乙方(原承包方):_________________
丙方(擬承包方):_________________
甲乙雙方于_________________年_________________月_________________日訂立承包協(xié)議書,約定由乙方承建社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,乙方指派兩人具體負(fù)責(zé)主體工程的現(xiàn)場施工管理?,F(xiàn)工程進(jìn)度已達(dá),乙方按約定已向?qū)嶋H施工人撥付工程款元?,F(xiàn)實(shí)際施工人作為丙方代表愿承建該項(xiàng)目,為此甲、乙、丙三方就社區(qū)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議,以資共同信守:
1、甲乙雙方均同意由丙方承建社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程,甲乙方解除原承包合同,乙方與實(shí)際施工人解除雙方協(xié)議;甲、丙方簽訂承包合同,由丙方承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任和作為承包方的其他合同義務(wù);
2、甲乙雙方合同履行期間,丙方代表即為工程實(shí)際施工人,工程購進(jìn)材料、雇傭工人等具體事宜均由該二人負(fù)責(zé),故甲乙丙三方均認(rèn)可,甲丙方承包合同簽訂后,凡涉及該項(xiàng)目工程的工程質(zhì)量、債權(quán)債務(wù)、維修管理、施工建設(shè)等均由丙方承擔(dān)責(zé)任,項(xiàng)目建設(shè)期間(包括甲丙方合同簽訂前)發(fā)生的債務(wù)均由丙方承擔(dān);
3、該協(xié)議簽訂后,乙方與的原承包協(xié)議書終止,作為丙方公司代表、實(shí)際施工人繼續(xù)承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)職責(zé),向甲方負(fù)責(zé);
4、關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)特殊債務(wù)的處理:由乙方公司代表以個人名義設(shè)定擔(dān)保的,的債務(wù)(即該項(xiàng)目建設(shè)中的鋼筋款項(xiàng))元,由丙方負(fù)責(zé)償還,甲方負(fù)有監(jiān)督履行的義務(wù);如因此給乙方或乙方代表造成不利后果,甲丙方承擔(dān)違約責(zé)任,向乙方支付10萬元違約金;
5、協(xié)議簽訂后,甲乙丙三方負(fù)有妥善處理工程交接及相關(guān)義務(wù),如違反本協(xié)議給對方造成損失,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,違約金按本協(xié)議第4條的約定執(zhí)行;
6、本協(xié)議為甲乙丙各方真實(shí)意思表示,受法律約束,不得反悔;
7、本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效,甲乙丙各執(zhí)一份。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________丙方(簽章):_________________
委托代理人:_________________委托代理人:_________________委托代理人:_________________
第2篇 施工合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議書
轉(zhuǎn)讓方(甲方):_________________身份證號碼:_________________
頂讓方(乙方):_________________身份證號碼:_________________
房東(丙方):_________________身份證號碼:_________________
甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就店鋪轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成以下協(xié)議:_________________
一、丙方同意甲方將自己位于街(路)號的店鋪(原為:_________________)轉(zhuǎn)讓給乙方使用,建筑面積為平方米;并保證乙方同等享有甲方在原有房屋租賃合同中所享有的權(quán)利與義務(wù)。
二、丙方與甲方已簽訂了租賃合同,租期到_____年_____月_____日止,年租金為元_____人民幣(大寫:_________________),租金為每年交付一次,并于約定日期提前一個月交至丙方。店鋪轉(zhuǎn)讓給乙方后,乙方同意代替甲方向丙方履行原有店鋪?zhàn)赓U合同中所規(guī)定的條款,并且每年定期交納租金及該合同所約定的應(yīng)由甲方交納的水電費(fèi)及其他各項(xiàng)費(fèi)用。
四、轉(zhuǎn)讓后店鋪現(xiàn)有的裝修、裝飾及其他所有設(shè)備全部歸乙方所有,租賃期滿后房屋裝修等不動產(chǎn)歸丙方所有,營業(yè)設(shè)備等動產(chǎn)歸乙方(動產(chǎn)與不動產(chǎn)的劃分按原有租賃合同執(zhí)行)。
五、乙方在年月日前一次性向甲方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)人民幣__________元,(大寫:_________________),上述費(fèi)用已包括第三條所述的裝修、裝飾、設(shè)備及其他相關(guān)費(fèi)用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他費(fèi)用。
六、甲方應(yīng)該協(xié)助乙方辦理該店鋪的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等相關(guān)證件的過戶手續(xù),但相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé);乙方接手前該店鋪所有的一切債權(quán)、債務(wù)均由甲方負(fù)責(zé);接手后的一切經(jīng)營行為及產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)由乙方負(fù)責(zé)。
七、如乙方逾期交付轉(zhuǎn)讓金,除甲方交鋪日期相應(yīng)順延外,乙方應(yīng)每日向甲方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)的千分之一作為違約金,逾期30日的,甲方有權(quán)解除合同,并且乙方必須按照轉(zhuǎn)讓費(fèi)的10%向甲方支付違約金。如果由于甲方原因?qū)е罗D(zhuǎn)讓中止,甲方同樣承擔(dān)違約責(zé)任,并向乙方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)的10%作為違約金。
八、如因自然災(zāi)害等不可抗因素導(dǎo)致乙方經(jīng)營受損的與甲方無關(guān),但遇政府規(guī)劃,國家征用拆遷店鋪,其有關(guān)補(bǔ)償歸乙方。
九、本合同一式三份,三方各執(zhí)一份,自三方簽字之日起生效。
甲方簽字:_________________
日期:_________________
乙方簽字:_________________
日期:_________________
丙方簽字:_________________
日期:_________________
第3篇 建筑施工塔吊轉(zhuǎn)讓合同書
(甲方):
(乙方):
甲方現(xiàn)將一臺塔吊轉(zhuǎn)讓于乙方。現(xiàn)簽訂此建筑施工起重機(jī)械轉(zhuǎn)讓合同如下:
第一條:塔機(jī)情況:本次轉(zhuǎn)讓共計(jì)一臺塔吊,機(jī)械設(shè)備具體情況如下:
1、qtz63c塔機(jī)是山東乳山乳塔建筑機(jī)械有限公司___年月生產(chǎn),出廠編號:______。
第二條:塔機(jī)價格:經(jīng)雙方協(xié)商塔機(jī)的轉(zhuǎn)讓價為人民幣___萬元整。
第三條:權(quán)利義務(wù):
1、甲方向乙方轉(zhuǎn)讓塔機(jī)時向買受人提供塔機(jī)證件;說明塔機(jī)的現(xiàn)狀。
2、乙方在購塔機(jī)時應(yīng)認(rèn)真檢查甲方所提供的塔機(jī)證件、手續(xù)是否齊全、并且應(yīng)對所購塔機(jī)的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。乙方在購買該塔機(jī)后,負(fù)責(zé)塔機(jī)的維修。
第四條:結(jié)算方式及期限:乙方將塔機(jī)驗(yàn)收合格后,支付貳拾貳萬元給甲方。
第五條:合同文本:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
第六條:合同效力:本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
第七條:違約責(zé)任:按(民法典)參照執(zhí)行;解決合同糾紛的方式:雙方友好協(xié)商,協(xié)商不成時任何一方可向所在地仲裁或向所在地人民法院起訴。
(甲方): (乙方):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽定時間:____年____月____日
簽定時間:____年____月____日
第4篇 監(jiān)控施工轉(zhuǎn)讓合同
甲方:_________________
乙方:_________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本著互惠互利的原則,承包事宜,達(dá)成如下監(jiān)控施工轉(zhuǎn)讓合同,以便共同遵守。
一.工程概況
工程名稱:_________________
工程地點(diǎn):_________________
工程內(nèi)容:_________________
二、工程造價________________工程款總額約為________________元整,(大寫)_____________
三、工程質(zhì)量
1.乙方接受該項(xiàng)目后必須嚴(yán)格按照施工及轉(zhuǎn)讓合同的約定和國家有關(guān)工程的法律法規(guī)進(jìn)行施工,承擔(dān)質(zhì)量、安全及其他施工中存在的一切風(fēng)險責(zé)任,嚴(yán)格履行原施工合同。認(rèn)真負(fù)責(zé)進(jìn)行施工項(xiàng)目的質(zhì)量和安全,對發(fā)生的質(zhì)量問題和事故乙方負(fù)完全責(zé)任。
四、工程內(nèi)容
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
________年____月____日
________年____月____日
第5篇 建設(shè)工程施工合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓
發(fā)包人(全稱):_________________
承包人(全稱):_________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就_________________工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,共同達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:_________________
2.工程地點(diǎn):_________________
3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號:_________________
4.資金來源:_________________
5.工程內(nèi)容:_________________
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:_________________。
二、合同工期
計(jì)劃開工日期:_________________年_________________月_________________日。
計(jì)劃竣工日期:_________________年_________________月_________________日。
工期總?cè)諝v天數(shù):_________________天。
工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合_________________標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:_________________
人民幣(大寫)(¥元);其中:_________________
(1)安全文明施工費(fèi):_________________
人民幣(大寫)(¥元);(2)材料和工程設(shè)備暫估價金額:_________________
人民幣(大寫)(¥元);(3)專業(yè)工程暫估價金額:_________________
人民幣(大寫)(¥元);(4)暫列金額:_________________
人民幣(大寫)(¥元)。
2.合同價格形式:_________________
五、項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理:_________________
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標(biāo)通知書(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
(6)圖紙;
(7)已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于年月日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)份,承包人執(zhí)份。
發(fā)包人:_________________(公章)承包人:_________________(公章)
法定代表人或其委托代理人:_________________法定代表人或其委托代理人:_________________
組織機(jī)構(gòu)代碼:_________________組織機(jī)構(gòu)代碼:_________________
地址:_________________地址:_________________
郵政編碼:_________________郵政編碼:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
委托代理人:_________________委托代理人:_________________
電話:_________________電話:_________________
傳真:_________________傳真:_________________
電子信箱:_________________電子信箱:_________________
開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________
第6篇 建設(shè)工程施工合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):_________________
承包人(全稱):__________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:________________
工程地點(diǎn):________________
工程內(nèi)容:________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號:_____________
資金來源:________________
二、工程承包范圍
承包范圍:________________
三、合同工期
開工日期:________________
竣工日期:________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________________
五、合同價款
金額(大寫):______________元(人民幣)
$:______________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書
2.中標(biāo)通知書
3.投標(biāo)書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時間:_________________年_____月_____日
合同訂立地點(diǎn):________________
本合同雙方約定_____________后生效。
發(fā)包人:_________________(公章)
承包人:_________________(公章)
住所:_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
委托代理人:_________________
電話:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
傳真:_________________
開戶銀行:_________________
開戶銀行:_________________
賬號:_________________
賬號:_________________
郵政編碼:_________________
第7篇 施工合同債權(quán)轉(zhuǎn)讓訴狀
原告:_________________————性別:_________________————出生年月:_________________————住址:_________________————聯(lián)系電話:_________________————
被告:_________________————性別:_________________————出生年月:_________________————住址:_________________————聯(lián)系電話:_________________————
訴訟請求:_________________
1.請求人民法院依法判決被告————償還原告欠款————元;
2.訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
—————————————————————————————————————————
此致
————人民法院
起訴人:_________________————
————年——月——日
第8篇 二手施工升降機(jī)轉(zhuǎn)讓合同
2023二手施工升降機(jī)轉(zhuǎn)讓賣方:
買方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》,本著平等、自愿的原則,甲方將2臺南寧200/200施工升降機(jī)轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方達(dá)成買賣協(xié)議如下:
一、設(shè)備價格、數(shù)量及金額:大寫:。
二、交付方式及付款結(jié)算:
1.交貨地點(diǎn):甲方公司所在地。
2.運(yùn)輸方式:乙方自行承擔(dān)吊車費(fèi)、裝車費(fèi)、車輛運(yùn)輸費(fèi)用。
3.本合同簽訂之日,賣方支付貨款總額的100%,計(jì)人民幣貳拾肆萬元,甲方收款后開具收款收據(jù)給乙方。乙方自行裝車查驗(yàn)后無異議視為合格產(chǎn)品。
三、其他事項(xiàng):
1.甲方提供設(shè)備隨機(jī)資料給乙方,買賣合同簽訂之日以前所涉及到事項(xiàng)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān),買賣合同簽訂之日以后所涉及到事項(xiàng)由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2.本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。本合同一式貳份,賣方買方各執(zhí)壹份。
賣方:買方:
代表人:代表人: