買賣合同民事（16份范本）

第1篇 民事訴訟狀買賣合同書

出賣人：______________

買受人：_________________

簽訂日期：___________________

合同雙方當(dāng)事人：____________

出賣人：____________

注冊地址：____________

營業(yè)執(zhí)照注冊號：____________

企業(yè)資質(zhì)證書號：____________

法定代表人：____________

聯(lián)系電話：____________

委托代理人：____________

地址：____________

聯(lián)系電話：____________

委托代理機(jī)構(gòu)：____________

注冊地址：____________

營業(yè)執(zhí)照注冊號：____________

法定代表人：____________

聯(lián)系電話：____________

買受人：____________

本人法定代表人姓名：____________國籍

身份證護(hù)照營業(yè)執(zhí)照注冊號：____________

地址：____________

聯(lián)系電話：____________

委托代理人姓名：____________國籍：____________

地址：____________

電話：____________

買賣雙方在平等、自愿、公平協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就下列土地及工業(yè)廠房買賣事宜，達(dá)成如下協(xié)議。

第1條轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

1.1賣方擁有位于的一幅工業(yè)用地，土地信息如下：____________《土地使用證》號：____________地號：____________土地使用權(quán)面積：____________平方米。

賣方在其上建有工業(yè)廠房，并辦有《房地產(chǎn)權(quán)證》，其中：____________

1.2買方購買轉(zhuǎn)讓標(biāo)的用于生產(chǎn)經(jīng)營。

第2條轉(zhuǎn)讓標(biāo)的概況

2.1賣方保證，上述土地及廠房的產(chǎn)權(quán)清晰，賣方對其享有完全的物權(quán)，有權(quán)出售，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的不存在任何債務(wù)糾紛，未使用轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行任何抵押，不存在查封，不存在任何欠繳地價(jià)款、房價(jià)款或稅款的情形。

2.2轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)已空置，原則上按照現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓。具體的現(xiàn)狀及交付標(biāo)準(zhǔn)詳見第九條。

第3條轉(zhuǎn)讓價(jià)款

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的成交價(jià)為人民幣元。

成交價(jià)不含本合同第八條所列之各項(xiàng)稅費(fèi),因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)根據(jù)本合同第八條之約定承擔(dān)。

第4條交易定金

買方應(yīng)在本合同簽署生效當(dāng)日向賣方支付定金人民幣元。賣方應(yīng)向買方出具定金收據(jù)。

第5條付款方式

5.1雙方應(yīng)于定金支付完成后日內(nèi)共同至開立資金監(jiān)管賬戶。賬戶開立完成后日內(nèi)，買方應(yīng)當(dāng)將支付至上述資金監(jiān)管賬戶。

5.2轉(zhuǎn)讓標(biāo)的全部過戶至買方或買方指定第三方名下后5日內(nèi)，雙方應(yīng)共同至__行、持新的登記證書原件辦理監(jiān)管資金解付手續(xù)，即由__行將監(jiān)管資金支付至賣方指定賬戶。

5.3剩余作為交房保證金，在下述文件齊備的前提下，賣方應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)將交房保證金支付給賣方：

5.3.1本合同第九條所述之交接確認(rèn)文件

5.3.2本合同第8.1.2條所提及的房產(chǎn)稅的清繳憑證。

5.4若賣方未能按第九條要求完成全部交接義務(wù)，或者存在房產(chǎn)稅欠繳情形，則自交房保證金中扣除相應(yīng)款項(xiàng)，剩余部分由買方支付給賣方。

第6條賣方指定代理人

6.1賣方指定作為本次交易賣方的全權(quán)委托代理人，代理權(quán)限為享受本合同所約定的全部甲方權(quán)利、履行本合同所約定的全部甲方義務(wù)，即包括而不限于辦理資金監(jiān)管手續(xù)、代為收取轉(zhuǎn)讓價(jià)款、辦理交接手續(xù)，等等。

6.2代理人身份信息如下：____________，身份證號：____________住址：____________聯(lián)系電話：____________

6.3本合同第3、4、5條的全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)當(dāng)支付至以下賬戶之一，即買方支付至任何一個(gè)賬戶即視為已完成了付款義務(wù)。具體按照________行及土地、稅務(wù)等部門的要求辦理。

賬戶一：____________開戶行：____________賬號：____________

賬戶二：____________開戶行：____________賬號：____________

6.4若支付至代理人之收款賬戶，則其與賣方之間的賬務(wù)結(jié)算支付與買方無關(guān)。

第7條過戶

7.1買方向賣方支付定金之當(dāng)日，賣方應(yīng)當(dāng)將本合同第一條所述之《土地使用證》、《房地產(chǎn)權(quán)證》原件提供給買方。

7.2賣方收到定金后，雙方即開始辦理轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的過戶登記手續(xù)，包括簽署用于過戶登記的買賣合同，至國土、房產(chǎn)部門簽署相關(guān)文件，等等。

7.3買方應(yīng)于本條7.2款約定的合同義務(wù)履行完畢后的十日內(nèi)，依據(jù)第五條之付款方式向指定__行資金監(jiān)管賬戶付清全部合同價(jià)款。

7.4過戶登記手續(xù)原則上由買方主導(dǎo)辦理，賣方應(yīng)當(dāng)提供協(xié)助義務(wù)。即賣方應(yīng)當(dāng)在根據(jù)買方的要求積極配合。若賣方怠于履行義務(wù)而致使過戶手續(xù)期限延誤或者導(dǎo)致過戶登記手續(xù)無法完成，則應(yīng)當(dāng)按照本合同第11條約定向買方承擔(dān)違約責(zé)任。

7.5過戶登記手續(xù)完成后，由買方負(fù)責(zé)新的《不動產(chǎn)權(quán)證書》的領(lǐng)取。

第8條稅費(fèi)承擔(dān)

8.1轉(zhuǎn)讓交易所產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)除所得稅外，由買方承擔(dān)，即：

8.1.1契稅、營業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、印花稅、交易服務(wù)費(fèi)、評估費(fèi)、公證費(fèi)等等，均由買方全部承擔(dān)。具體稅種、稅率依照國家規(guī)定。

所得稅由賣方自行承擔(dān)。

8.1.2此外，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的過戶登記至買方名下前的房產(chǎn)稅由賣方承擔(dān)。

8.2本合同履行過程中如因法律、法規(guī)和政策原因所新增的稅費(fèi)，由買賣雙方屆時(shí)協(xié)商解決。

第9條交接

9.1雙方應(yīng)于：買方付清部分合同價(jià)款/或買方付清第期合同價(jià)款/或轉(zhuǎn)讓標(biāo)的全部過戶至買方或買方指定第三方名下后3日內(nèi)，共同至現(xiàn)場開始辦理交接手續(xù)，交接手續(xù)原則上應(yīng)當(dāng)在20日內(nèi)完成。

9.2轉(zhuǎn)讓標(biāo)的全部過戶登記完成之前的水、電、燃?xì)?、通訊、網(wǎng)絡(luò)、有線電視、物業(yè)管理等等各項(xiàng)費(fèi)用由賣方承擔(dān)。

9.3在根據(jù)9.2條約定結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用的同時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)辦理水、電等過戶手續(xù)。

9.4賣方應(yīng)當(dāng)按照附件一清單將相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備交付給買方。

9.5轉(zhuǎn)讓標(biāo)的如果存在需要和其他相關(guān)部門結(jié)算的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)一并在9.1條約定的期限內(nèi)由賣方結(jié)算并支付完成。

9.6上述過戶、清點(diǎn)交付手續(xù)全部辦理完成之日，即視為交接完成，買賣雙方應(yīng)當(dāng)簽署交接完成確認(rèn)文件。

第10條合同解除及變更

10.1雙方確認(rèn)，根據(jù)現(xiàn)行政策及客觀情況，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的過戶登記所需的時(shí)間預(yù)估為最長不超過5個(gè)月。因此，本合同第5.2條之監(jiān)管資金的監(jiān)管期限亦為__行收到全部監(jiān)管資金后5個(gè)月。若非因買賣雙方任何一方的原因，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的無法在上述期限內(nèi)完成過戶，則在上述期限屆滿之次日__行自動將監(jiān)管資金及所產(chǎn)生的利息轉(zhuǎn)回買方賬戶。此時(shí)，本合同自動解除，買方已經(jīng)支付的定金賣方應(yīng)在三日內(nèi)退還。

10.2當(dāng)然，雙方可經(jīng)協(xié)商一致對上述期限予以延長，并在期限屆滿前通知__行。延長的期限屆滿后仍未能辦理完成的，依照10.1條辦理。

第11條違約責(zé)任

11.1若買方未按照本合同約定的期限支付價(jià)款，賣方有權(quán)要求買方以逾期應(yīng)付款項(xiàng)按日萬分之五支付違約金。

11.2若賣方怠于履行過戶登記之配合義務(wù)，則自收到買方協(xié)助配合通知之日應(yīng)以轉(zhuǎn)讓總價(jià)款按日萬分之五支付違約金，直至賣方履行協(xié)助配合義務(wù)之日。

11.3若轉(zhuǎn)讓標(biāo)的無法過戶是由于賣方的原因，則買方除有權(quán)解除合同，要求賣方立即退還全部款項(xiàng)外，還有權(quán)要求賣方支付轉(zhuǎn)讓總價(jià)款30%作為違約金。

11.4若轉(zhuǎn)讓標(biāo)的存在任何賣方未披露之爭議、債務(wù)、糾紛，致使買方的購買目的無法實(shí)現(xiàn)，則買方有權(quán)在任何時(shí)候解除合同，此時(shí)賣方應(yīng)退還收取的全部款項(xiàng)并向買方承擔(dān)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款30%的違約金。違約金不足以彌補(bǔ)買方損失的，賣方還應(yīng)賠償買方的實(shí)際損失。

第12條法律適用與管轄

因本合同發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，依據(jù)中華人民共和國法律，向買方所在地人民法院起訴。

第13條合同數(shù)量及效力

本合同一式份，買賣雙方各執(zhí)份。均具同等法律效力。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

賣方：____________買方：____________

第2篇 買賣合同民事上訴狀

原告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

被告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

訴訟請求：_________________

1、請求判決確認(rèn)被告雙方于_____年_____月_____日簽訂的《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及雙方于_____年_____月_____日簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》均為無效;

2、請求判決被告返還原告向其支付的定金_____萬元，并依照定金罰則另行向原告支付款項(xiàng)人民幣_____萬元。

3、請求判決被告賠償原告利息損失_____元(詳見利息損失計(jì)算表)。

事實(shí)與理由：_________________

原告與被告于_____年_____月_____日簽訂了《房產(chǎn)買賣協(xié)議》。協(xié)議中雙方約定：_________________

原告認(rèn)為：_________________

《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》應(yīng)依法確認(rèn)為無效合同。

基于上述事實(shí)和理由，為保護(hù)原告合法權(quán)益，特此請求貴院，判決如所請。

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

第3篇 土地買賣糾紛民事起訴狀

原告：_________________肖__________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，宜章縣城關(guān)鎮(zhèn)四方井社區(qū)__________組村民，身份證號碼__________，聯(lián)系電話__________。

被告：_________________宜章縣城關(guān)鎮(zhèn)四方井社區(qū)__________組。

訴訟代表人：_________________吳__________，該組組長，聯(lián)系電話__________。

訴訟請求：_________________

1、依法判令被告立即支付給原告明珠廣場征地補(bǔ)償款1萬元整;

2、由被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。

事實(shí)與理由：_________________

年宜章縣城關(guān)鎮(zhèn)南門村三組(現(xiàn)為四方井社區(qū)__________組)成員的戶口成建制轉(zhuǎn)為非農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)轉(zhuǎn)非)，按當(dāng)時(shí)的政策，原南門村三組的土地收歸國有，列為城鎮(zhèn)建設(shè)用地，但當(dāng)時(shí)未進(jìn)行補(bǔ)償。直至__年__月__日宜章縣城關(guān)鎮(zhèn)原南門村三組與宜章縣土地收購儲備中心簽訂了《征收土地補(bǔ)償協(xié)議書》及《征收土地補(bǔ)充協(xié)議》，被告城關(guān)鎮(zhèn)四方井社區(qū)__________組(原南門村三組)才獲得了明珠廣場項(xiàng)目土地補(bǔ)償費(fèi)1155670元。

__年__月__日被告宜章縣城關(guān)鎮(zhèn)四方井社區(qū)__________組確定了《原南門村四方井一組明珠廣場征地補(bǔ)償款進(jìn)行分配的方案》，該方案確定按人頭每人分配1萬元。原告之父親肖_____系城關(guān)鎮(zhèn)原南門村三組1992年成建制農(nóng)轉(zhuǎn)非的在冊人員，理應(yīng)依法享有明珠廣場土地補(bǔ)償費(fèi)的分配權(quán)。肖_____后于2009年6月逝世，其法定第一順序繼承人有其配偶和五個(gè)子女，其配偶和五個(gè)子女均一致同意由原告一人享有對肖_____應(yīng)分得明珠廣場土地補(bǔ)償費(fèi)的繼承權(quán)。然而，在被告的《分配方案》中卻根本未考慮這一問題。

__年__月__日，被告村民小組組長在《分配方案》中注明，暫留出部分款項(xiàng)到四方井社區(qū)，未列入分配的人員向法院起訴后按法院判決執(zhí)行。

綜上，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特根據(jù)我國《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定具狀起訴，望人民法院查明案件事實(shí)，判如所請。

此致

宜章縣人民法院

具狀人：______________

第4篇 民事訴狀房屋買賣合同

2023民事訴狀房屋買賣原告：_________________王__________，女，漢族，現(xiàn)就職于_____________市勞教所第_____大隊(duì)，電話：_____________

被告：_________________河北_______________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：_________________市__________路__________號，法定代表人：_________________張__________，電話：__________________

訴訟請求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)和理由

原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于__________縣_______________的一套面積為平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù)，導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無法實(shí)現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：_________________“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計(jì)已付款的1%向買受人支付違約金?！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。現(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

第5篇 房屋買賣合同民事訴訟狀

原告：_________________姚__________，男，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。

原告：_________________湯__________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。

二原告聯(lián)系地址：_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。

郵編：______________聯(lián)系電話：______________

被告：_________________余__________，女，中國香港居民，19__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份證號：________________。

被告：_________________余__________，男，中國香港居民，19__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份證號：__________________。

二被告聯(lián)系地址：_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。

郵編：______________聯(lián)系電話：______________

訴訟請求：_________________

1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35，680元整;

2、訴訟費(fèi)由二被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由：_________________

2009年12月5日，原、被告在上海_______________房屋服務(wù)有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，合同約定原告(即乙方)購買被告(即甲方)所有的上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢_______________室房屋，房價(jià)款為人民幣4__________萬元整。簽約當(dāng)天，雙方簽署了補(bǔ)償協(xié)議，約定乙方另行補(bǔ)償甲方裝修及設(shè)備款人民幣8_____萬元整。原告于簽約當(dāng)日支付被告人民幣5萬元整;于2009年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據(jù)本買賣合同補(bǔ)充條款約定，甲方于收到乙方貸款款項(xiàng)(即人民幣290萬元整)后3個(gè)工作日內(nèi)，將該房屋交付乙方，交付標(biāo)志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，并對物業(yè)管理費(fèi)、水、電、煤氣(若有)、電話(若有)、有線電視(若有)等費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)，本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當(dāng)日，直接支付甲方房款人民幣1萬元整。2010年2月3日，原告貸款銀行農(nóng)業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元，按照買賣合同約定，被告應(yīng)于3個(gè)工作日即2010年2月8日內(nèi)交房給原告。被告因故遲延交房，直至2010年2月21日(共計(jì)13天)，原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù)，原告支付被告尾款人民幣1萬元。

基于上述事實(shí)，原告認(rèn)為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實(shí)意思表示，應(yīng)屬合法、有效，被告未按合同約定按時(shí)交付房屋已構(gòu)成違約，根據(jù)買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付(包括房地產(chǎn)交接及房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移)給乙方，應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計(jì)算，違約金自本合同約定應(yīng)當(dāng)交付之日起至實(shí)際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計(jì)人民幣37,050元，扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣1,370元，被告應(yīng)支付原告逾期交房違約金人民幣35,680元。特此，懇請貴院依法判如所請。

此致

上海市__________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

年月日

第6篇 民事買賣合同上訴狀

民事買賣合同上訴狀

上訴人：_________________

被上訴人：_________________(刑事上訴狀無被上訴人)

上訴人因一案，不服人民法院年月日()字第號，現(xiàn)提出上訴。

上訴請求：_________________

上訴理由：_________________

此致

人民法院

附：_________________本上訴狀副本份

上訴人：_________________

_______年____月____日

第7篇 民事起訴狀買賣合同

2023民事起訴狀買賣原告：姓名：性別：年齡：民族：職務(wù)：

工作單位：住址：電話：

被告：名稱：地址：

法定代表人：姓名：職務(wù)：

電話：

訴訟請求：

1.請求判令被告向原告支付報(bào)酬及利息元。

2.本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由：

年月日至年月日，原告為被告印刷及等，約定報(bào)酬元。原告按照約定完成了被告的交待的事項(xiàng)，但被告拒不支付報(bào)酬，原告多次催要未果，故根據(jù)《民法典》第條的規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求支持原告的訴訟請求，維護(hù)原告的合法權(quán)益。

此致

人民法院

第8篇 民事上訴狀買賣糾紛

上訴人(一審原告):_________________

仲__________,女,漢族,19__________年__________月__________日生,身份證號:_________________

住所地:_________________

被上訴人(一審被告):_________________

李__________,男,漢族,19__________年__________月__________日生,身份證號:_________________

住所地:_________________

李_______________,男,漢族,19__________年__________月__________日生,身份證號:_________________

住所地:_________________

趙__________,女,漢族,19__________年__________月__________日生,身份證號:_________________

住所地:_________________

上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案,不服無錫市__________區(qū)人民法院于2017年__________月__________日作出的(2017)蘇02__________民初__________號《民事判決書》,現(xiàn)提起上訴。

上訴請求:_________________

1、請求依法撤銷(2017)蘇02__________民初__________號《民事判決書》,對本案予以改判,判決李_______________、趙__________配合辦理過戶手續(xù),將涉案房屋登記到上訴人仲__________名下;

2、本案一、二審的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

上訴理由:_________________

此致

無錫市中級人民法院

上訴人:_________________(仲__________)

20 _______ 年__________月__________日

第9篇 房屋買賣民事訴訟狀

原告：___________________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。

原告：___________________________，女，漢族，__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。

二原告聯(lián)系地址：_________________市__________路__________號__________大廈_____________室。郵編：______________聯(lián)系電話：______________

被告：___________________________，女，中國香港居民，__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份證號：________________。

被告：___________________________，男，中國香港居民，__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份證號：__________________。

二被告聯(lián)系地址：_________________市__________路__________弄__________號__________室。郵編：______________聯(lián)系電話：______________

訴訟請求：

1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣_________________元整;

2、訴訟費(fèi)由二被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由：

________年________月________日，原、被告在_______________房屋服務(wù)有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，合同約定原告購買被告所有的上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢_______________室房屋，房價(jià)款為人民幣__________萬元整。簽約當(dāng)天，雙方簽署了補(bǔ)償協(xié)議，約定乙方另行補(bǔ)償甲方裝修及設(shè)備款人民幣_____萬元整。原告于簽約當(dāng)日支付被告人民幣________萬元整;于________年________月________日支付被告人民幣_________________萬元整。根據(jù)本買賣合同補(bǔ)充條款約定，甲方于收到乙方貸款款項(xiàng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將該房屋交付乙方，交付標(biāo)志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，并對物業(yè)管理費(fèi)、水、電、煤氣、電話、有線電視等費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)，本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當(dāng)日，直接支付甲方房款人民幣_________________萬元整。________年________月________日，原告貸款銀行農(nóng)業(yè)銀行放款給被告人民幣_________________萬元，按照買賣合同約定，被告應(yīng)于3個(gè)工作日即________年________月________日內(nèi)交房給原告。被告因故遲延交房，直至________年________月________日，原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù)，原告支付被告尾款人民幣_________________萬元?；谏鲜鍪聦?shí)，原告認(rèn)為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實(shí)意思表示，應(yīng)屬合法、有效，被告未按合同約定按時(shí)交付房屋已構(gòu)成違約，根據(jù)買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方，應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計(jì)算，違約金自本合同約定應(yīng)當(dāng)交付之日起至實(shí)際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計(jì)人民幣_________________元，扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣_________________元，被告應(yīng)支付原告逾期交房違約金人民幣_________________元。特此，懇請貴院依法判如所請。

此致

上海市__________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

________年________月________日

第10篇 煤炭買賣民事上訴狀

上訴人：_________________名稱：_____________住所：________________電話：_____________

法定代表人：_________________名稱：________________職務(wù)：_____________

委托代理人：_________________姓名：_____________性別：_____________年齡：_____________

民族：_________________職務(wù)：_________________工作單位：_____________

住所：________________電話：_____________

上訴人因_________________一案，不服__________法院于__________年_____月

_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由及請求：________________

此致

__________人民法院

上訴人：_____________(蓋章)

法定代表人：_____________(簽章)

__________年_____月_____日

附：_________________

1、本上訴狀副本_____份。

2、有關(guān)證明材料_____件。

第11篇 車輛買賣合同糾紛案民事判決書

關(guān)于車輛買賣合同糾紛案民事判決書范文 原告：張x，男，38歲，漢族，無業(yè)，住____省____縣鳳凰村。 被告：崔x，男，36歲，漢族，____縣煤礦設(shè)備廠工人，住____省____縣____鎮(zhèn)南環(huán)路1號。 原告張xx被告崔x車輛買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員劉x獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。原告張x、被告崔x到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。 原告張x訴稱，________年____月____日原告與被告簽訂了購車協(xié)議，但是被告明知自己不享有該車產(chǎn)權(quán)，卻以產(chǎn)權(quán)人名義與原告簽訂購車協(xié)議，違反了我國合同法的有關(guān)規(guī)定，致使原告蒙受了重大損失，故原告訴至法院，請求法院宣布該購車協(xié)議無效，并判令被告返還原告購車款人民幣十一萬元、賠償由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。 被告崔x辯稱，當(dāng)時(shí)覺得屬于企業(yè)內(nèi)部承包性質(zhì)，被告有權(quán)將該車賣給原告，故被告不同意返還購車款，請求法院駁回原告的訴訟請求。 經(jīng)審理查明，________年____月____日，原告與被告簽訂了《購車協(xié)議》一份，該協(xié)議寫明“茲有被告擁有產(chǎn)權(quán)的39;楊子中巴長途客車一輛(車牌號為晉95950)，欲轉(zhuǎn)讓給原告”。協(xié)議規(guī)定車價(jià)為人民幣十二萬一千元整，被告保證該車產(chǎn)權(quán)過戶前所有手續(xù)、證件齊全，真實(shí)有效，過戶費(fèi)用三千元由原告負(fù)擔(dān)，為保證該車的順利過戶，被告同意原告預(yù)留過戶抵押金人民幣一萬一千元的要求，過戶之后退還被告。協(xié)議簽訂后，原告當(dāng)即交給被告車款人民幣十一萬元，被告給原告寫了車款收條，并且將有關(guān)機(jī)動車行車證等證件交給了原告。之后，雖然原告曾多次催促被告一起去有關(guān)部門辦理該車過戶手續(xù)，但被告一直以種種借口不肯一同前往，后經(jīng)向有關(guān)部門詢問，原告才得知該車的車主不是被告，而是長子公路客運(yùn)公司。原告為了證明自己的主張，原告向法院提交了以下證據(jù)：

(1)原告與被告簽訂的《購車協(xié)議》一份。

(2)部門出具的晉95950汽車產(chǎn)權(quán)證明一份。

(3)被告寫給原告的人民幣十一萬元購車款收條一張。 本院經(jīng)審理認(rèn)為，原告與被告車輛買賣合同中所指晉95950面包車車主為長子公路客運(yùn)公司并非被告，被告并不享有該車產(chǎn)權(quán)，不具備該車的處分權(quán)利；被告在合同中隱瞞車輛真實(shí)情況，致使原告在不了解真實(shí)情況的前提下與被告簽訂了購車協(xié)議，原告與被告所簽《購車協(xié)議》應(yīng)該視為無效合同。原告要求被告返還購車款及賠償經(jīng)濟(jì)損失的要求應(yīng)予支持，對被告的答辯意見不予采納。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第五十一條、第五十八條規(guī)定，判決如下：

一、該合同無效、被告于本判決生效后____日內(nèi)返還原告購車款十一萬元并按人民銀行同期存款利率賠償原告自________年____月____日至本判決生效之目的利息損失。

二、案件受理費(fèi)人民幣三千六百七十元由被告負(fù)擔(dān)，該款因原告已預(yù)交，被告于本判決生效后____日內(nèi)直接支付原告。 如不服本判決，可在接到判決書之日起____日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于____省____市中級人民法院 審判長：劉xx_______年____月____日 本件與原本核對無異 書記員：李xx

第12篇 買賣合同糾紛案民事判決書

范x （20）閔民二（商）初字第305號 原告xx公司，住所地____市工業(yè)區(qū)路號。 法定代表人唐x，董事長。 委托代理人朱x，上海xx律師。 被告xx廠，住所地省市路號。 被告xx廠未作答辯，亦未提供證據(jù)。 經(jīng)對原告xx公司提供的證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證、并結(jié)合當(dāng)事人的陳述，本院確認(rèn)原告xx公司訴稱事實(shí)屬實(shí)。 本院另查明，原告xx公司出具的四份增值稅發(fā)票，被告xx廠已在相關(guān)部門作了認(rèn)證、抵扣。 本院認(rèn)為，原告xx公司與被告xx廠之間簽訂的《買賣合同》系合同當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違背國家法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，也不具有《民法典》規(guī)定的無效合同的其他要件，該合同當(dāng)屬有效，合同的條款對合同當(dāng)事人具有拘束力。 被告xx廠經(jīng)本院傳票傳喚后無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，應(yīng)視為其放棄自己的抗辯等其他訴訟權(quán)利，對此產(chǎn)生的.法律后果應(yīng)由其承擔(dān)。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》

第五百九十五條《民法典》

第五百七十七條、

第六百二十六條、

第六百二十八條之規(guī)定，判決如下：

一、被告xx廠于本判決生效之日起____日內(nèi)，支付原告xx公司貨款余額74，979。35元；

二、被告xx廠于本判決生效之日起____日內(nèi)，償付原告xx公司以貨款74，979。35元為本金計(jì)，自________年____月____日起至判決生效日止，以中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》

第七百二十五條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)減半收取計(jì)874。06元，由被告xx廠負(fù)擔(dān)（于本判決生效后____日內(nèi)向原告xx公司直接支付）。 如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起____日內(nèi)，向本院（立案庭）遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于____市

第一中級人民法院。 審 判 員 楊xx__月____日 書 記 員 湯xx

第13篇 民事上訴狀買賣合同

2023最新民事上訴狀買賣申請人：_________________

住所：_________________

電話：_________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

被申請人：_________________

住所：_________________

電話：_________________

法定代表人：_________________

請求事項(xiàng)：_________________

事實(shí)與理由：_________________

此致

__________仲裁委員會

申請人：_________________(蓋章或簽名)

_________年____月____日

第14篇 鋼材買賣合同民事起訴狀

原告：xx市xx區(qū)xx有限公司，住所地：xx省xx市xx區(qū)xx街道xx門牌號xx樓xx層xx室，組織機(jī)構(gòu)代碼：xxxx。

法定代表人：趙某某，職務(wù)：經(jīng)理，電話：xxxx。

被告：xx市xx區(qū)xx有限公司，住所地：xx省xx市xx區(qū)xx街道xx門牌號xx樓xx層xx室，組織機(jī)構(gòu)代碼：xxxx。

法定代表人：李某某，職務(wù)：經(jīng)理，電話：xxxx。

訴訟請求

1、請求判令被告支付貨款xxxx元。

2、承擔(dān)逾期付款銀行利息xxxx元(違約金xx元)

3、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由

xx年xx月xx日，原告與被告簽訂《xx合同》，被告購買原告方鋼材八十余噸，后原告多次催收，被告僅支付部分款貨款，尚欠原告鋼材款xxxx元，按照約定被告違約應(yīng)支付違約金，為維護(hù)原告合法權(quán)益，特訴至法院，請求依法支持原告的訴訟請求。

此致

xx人民法院

起訴人：xx有限公司(加蓋紅公章)

xx年xx月xx日

第15篇 買賣糾紛民事上訴狀

上訴人(原審原告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________

被上訴人(原審被告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________

被上訴人(原審被告)：_________________

上訴人因買賣合同糾紛一案，不服***人民法院***民事判決書，現(xiàn)提起上訴，買賣合同糾紛上訴狀。

上訴請求：_________________

1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。

2、一、二審訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

上訴理由：_________________

一、一審判決認(rèn)定事實(shí)錯誤

二、一審判決適用法律錯誤

此致

***中級人民法院

上訴人：_________________

_____年_____月_____日

第16篇 民事起訴狀（鋼材買賣合同）

民事 起訴狀

原告：_____市_____區(qū)_____公司，住所地：_____省_____市_____區(qū)_____街道_____門牌號_____樓_____層_____室，組織機(jī)構(gòu)代碼：____________。

法定代表人：__________，職務(wù)：經(jīng)理，電話：____________。

被告：_____市_____區(qū)_____公司，住所地：_____省_____市_____區(qū)_____街道_____門牌號_____樓_____層_____室，組織機(jī)構(gòu)代碼：___________。

法定代表人：__________，職務(wù)：經(jīng)理，電話：____________。

訴訟 請求

1、請求判令被告支付貨款________________元。

2、承擔(dān)逾期付款銀行利息_________________元( 違約金 _____元)

3、 訴訟費(fèi) 由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由

_____年_____月_____日，原告與被告簽訂《_____合同》，被告購買原告方鋼材八十余噸，后原告多次催收，被告僅支付部分款貨款，尚欠原告鋼材款_________________元，按照約定被告違約應(yīng)支付違約金，為維護(hù)原告合法權(quán)益，特訴至法院，請求依法支持原告的訴訟請求。

此致

__________人民法院

起訴人：__________公司(加蓋紅公章)

_____年_____月_____日