- 目錄
第1篇 民事訴訟狀買賣合同書
出賣人：______________
買受人：_________________
簽訂日期：___________________
合同雙方當事人：____________
出賣人：____________
注冊地址：____________
營業(yè)執(zhí)照注冊號：____________
企業(yè)資質證書號：____________
法定代表人：____________
聯(lián)系電話：____________
委托代理人：____________
地址：____________
聯(lián)系電話：____________
委托代理機構：____________
注冊地址：____________
營業(yè)執(zhí)照注冊號：____________
法定代表人：____________
聯(lián)系電話：____________
買受人：____________
本人法定代表人姓名：____________國籍
身份證護照營業(yè)執(zhí)照注冊號：____________
地址：____________
聯(lián)系電話：____________
委托代理人姓名：____________國籍：____________
地址：____________
電話：____________
買賣雙方在平等、自愿、公平協(xié)商一致的基礎上就下列土地及工業(yè)廠房買賣事宜，達成如下協(xié)議。
第1條轉讓標的
1.1賣方擁有位于的一幅工業(yè)用地，土地信息如下：____________《土地使用證》號：____________地號：____________土地使用權面積：____________平方米。
賣方在其上建有工業(yè)廠房，并辦有《房地產(chǎn)權證》，其中：____________
1.2買方購買轉讓標的用于生產(chǎn)經(jīng)營。
第2條轉讓標的概況
2.1賣方保證，上述土地及廠房的產(chǎn)權清晰，賣方對其享有完全的物權，有權出售，轉讓標的不存在任何債務糾紛，未使用轉讓標的進行任何抵押，不存在查封，不存在任何欠繳地價款、房價款或稅款的情形。
2.2轉讓標的現(xiàn)已空置，原則上按照現(xiàn)狀轉讓。具體的現(xiàn)狀及交付標準詳見第九條。
第3條轉讓價款
轉讓標的成交價為人民幣元。
成交價不含本合同第八條所列之各項稅費,因本次交易所產(chǎn)生的相關稅費根據(jù)本合同第八條之約定承擔。
第4條交易定金
買方應在本合同簽署生效當日向賣方支付定金人民幣元。賣方應向買方出具定金收據(jù)。
第5條付款方式
5.1雙方應于定金支付完成后日內(nèi)共同至開立資金監(jiān)管賬戶。賬戶開立完成后日內(nèi)，買方應當將支付至上述資金監(jiān)管賬戶。
5.2轉讓標的全部過戶至買方或買方指定第三方名下后5日內(nèi)，雙方應共同至__行、持新的登記證書原件辦理監(jiān)管資金解付手續(xù)，即由__行將監(jiān)管資金支付至賣方指定賬戶。
5.3剩余作為交房保證金，在下述文件齊備的前提下，賣方應當在10日內(nèi)將交房保證金支付給賣方：
5.3.1本合同第九條所述之交接確認文件
5.3.2本合同第8.1.2條所提及的房產(chǎn)稅的清繳憑證。
5.4若賣方未能按第九條要求完成全部交接義務，或者存在房產(chǎn)稅欠繳情形，則自交房保證金中扣除相應款項，剩余部分由買方支付給賣方。
第6條賣方指定代理人
6.1賣方指定作為本次交易賣方的全權委托代理人，代理權限為享受本合同所約定的全部甲方權利、履行本合同所約定的全部甲方義務，即包括而不限于辦理資金監(jiān)管手續(xù)、代為收取轉讓價款、辦理交接手續(xù)，等等。
6.2代理人身份信息如下：____________，身份證號：____________住址：____________聯(lián)系電話：____________
6.3本合同第3、4、5條的全部轉讓價款應當支付至以下賬戶之一，即買方支付至任何一個賬戶即視為已完成了付款義務。具體按照________行及土地、稅務等部門的要求辦理。
賬戶一：____________開戶行：____________賬號：____________
賬戶二：____________開戶行：____________賬號：____________
6.4若支付至代理人之收款賬戶，則其與賣方之間的賬務結算支付與買方無關。
第7條過戶
7.1買方向賣方支付定金之當日，賣方應當將本合同第一條所述之《土地使用證》、《房地產(chǎn)權證》原件提供給買方。
7.2賣方收到定金后，雙方即開始辦理轉讓標的的過戶登記手續(xù)，包括簽署用于過戶登記的買賣合同，至國土、房產(chǎn)部門簽署相關文件，等等。
7.3買方應于本條7.2款約定的合同義務履行完畢后的十日內(nèi)，依據(jù)第五條之付款方式向指定__行資金監(jiān)管賬戶付清全部合同價款。
7.4過戶登記手續(xù)原則上由買方主導辦理，賣方應當提供協(xié)助義務。即賣方應當在根據(jù)買方的要求積極配合。若賣方怠于履行義務而致使過戶手續(xù)期限延誤或者導致過戶登記手續(xù)無法完成，則應當按照本合同第11條約定向買方承擔違約責任。
7.5過戶登記手續(xù)完成后，由買方負責新的《不動產(chǎn)權證書》的領取。
第8條稅費承擔
8.1轉讓交易所產(chǎn)生的各項稅費除所得稅外，由買方承擔，即：
8.1.1契稅、營業(yè)稅、城市建設維護稅、教育費附加、印花稅、交易服務費、評估費、公證費等等，均由買方全部承擔。具體稅種、稅率依照國家規(guī)定。
所得稅由賣方自行承擔。
8.1.2此外，轉讓標的過戶登記至買方名下前的房產(chǎn)稅由賣方承擔。
8.2本合同履行過程中如因法律、法規(guī)和政策原因所新增的稅費，由買賣雙方屆時協(xié)商解決。
第9條交接
9.1雙方應于：買方付清部分合同價款/或買方付清第期合同價款/或轉讓標的全部過戶至買方或買方指定第三方名下后3日內(nèi)，共同至現(xiàn)場開始辦理交接手續(xù)，交接手續(xù)原則上應當在20日內(nèi)完成。
9.2轉讓標的全部過戶登記完成之前的水、電、燃氣、通訊、網(wǎng)絡、有線電視、物業(yè)管理等等各項費用由賣方承擔。
9.3在根據(jù)9.2條約定結算各項費用的同時，雙方應當辦理水、電等過戶手續(xù)。
9.4賣方應當按照附件一清單將相關附屬設施設備交付給買方。
9.5轉讓標的如果存在需要和其他相關部門結算的款項，應當一并在9.1條約定的期限內(nèi)由賣方結算并支付完成。
9.6上述過戶、清點交付手續(xù)全部辦理完成之日，即視為交接完成，買賣雙方應當簽署交接完成確認文件。
第10條合同解除及變更
10.1雙方確認，根據(jù)現(xiàn)行政策及客觀情況，轉讓標的過戶登記所需的時間預估為最長不超過5個月。因此，本合同第5.2條之監(jiān)管資金的監(jiān)管期限亦為__行收到全部監(jiān)管資金后5個月。若非因買賣雙方任何一方的原因，轉讓標的無法在上述期限內(nèi)完成過戶，則在上述期限屆滿之次日__行自動將監(jiān)管資金及所產(chǎn)生的利息轉回買方賬戶。此時，本合同自動解除，買方已經(jīng)支付的定金賣方應在三日內(nèi)退還。
10.2當然，雙方可經(jīng)協(xié)商一致對上述期限予以延長，并在期限屆滿前通知__行。延長的期限屆滿后仍未能辦理完成的，依照10.1條辦理。
第11條違約責任
11.1若買方未按照本合同約定的期限支付價款，賣方有權要求買方以逾期應付款項按日萬分之五支付違約金。
11.2若賣方怠于履行過戶登記之配合義務，則自收到買方協(xié)助配合通知之日應以轉讓總價款按日萬分之五支付違約金，直至賣方履行協(xié)助配合義務之日。
11.3若轉讓標的無法過戶是由于賣方的原因，則買方除有權解除合同，要求賣方立即退還全部款項外，還有權要求賣方支付轉讓總價款30%作為違約金。
11.4若轉讓標的存在任何賣方未披露之爭議、債務、糾紛，致使買方的購買目的無法實現(xiàn)，則買方有權在任何時候解除合同，此時賣方應退還收取的全部款項并向買方承擔轉讓總價款30%的違約金。違約金不足以彌補買方損失的，賣方還應賠償買方的實際損失。
第12條法律適用與管轄
因本合同發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，依據(jù)中華人民共和國法律，向買方所在地人民法院起訴。
第13條合同數(shù)量及效力
本合同一式份，買賣雙方各執(zhí)份。均具同等法律效力。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
賣方：____________買方：____________
第2篇 房屋買賣合同民事訴訟狀
原告：_________________姚__________，男，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
原告：_________________湯__________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
二原告聯(lián)系地址：_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。
郵編：______________聯(lián)系電話：______________
被告：_________________余__________，女，中國香港居民，19__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份證號：________________。
被告：_________________余__________，男，中國香港居民，19__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份證號：__________________。
二被告聯(lián)系地址：_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。
郵編：______________聯(lián)系電話：______________
訴訟請求：_________________
1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35，680元整;
2、訴訟費由二被告承擔。
事實與理由：_________________
2009年12月5日，原、被告在上海_______________房屋服務有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，合同約定原告(即乙方)購買被告(即甲方)所有的上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢_______________室房屋，房價款為人民幣4__________萬元整。簽約當天，雙方簽署了補償協(xié)議，約定乙方另行補償甲方裝修及設備款人民幣8_____萬元整。原告于簽約當日支付被告人民幣5萬元整;于2009年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據(jù)本買賣合同補充條款約定，甲方于收到乙方貸款款項(即人民幣290萬元整)后3個工作日內(nèi)，將該房屋交付乙方，交付標志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，并對物業(yè)管理費、水、電、煤氣(若有)、電話(若有)、有線電視(若有)等費用進行結算。同時，本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當日，直接支付甲方房款人民幣1萬元整。2010年2月3日，原告貸款銀行農(nóng)業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元，按照買賣合同約定，被告應于3個工作日即2010年2月8日內(nèi)交房給原告。被告因故遲延交房，直至2010年2月21日(共計13天)，原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù)，原告支付被告尾款人民幣1萬元。
基于上述事實，原告認為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示，應屬合法、有效，被告未按合同約定按時交付房屋已構成違約，根據(jù)買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付(包括房地產(chǎn)交接及房地產(chǎn)權利轉移)給乙方，應當向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計算，違約金自本合同約定應當交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計人民幣37,050元，扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣1,370元，被告應支付原告逾期交房違約金人民幣35,680元。特此，懇請貴院依法判如所請。
此致
上海市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
年月日
第3篇 房屋買賣民事訴訟狀
原告：___________________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
原告：___________________________，女，漢族，__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
二原告聯(lián)系地址：_________________市__________路__________號__________大廈_____________室。郵編：______________聯(lián)系電話：______________
被告：___________________________，女，中國香港居民，__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份證號：________________。
被告：___________________________，男，中國香港居民，__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份證號：__________________。
二被告聯(lián)系地址：_________________市__________路__________弄__________號__________室。郵編：______________聯(lián)系電話：______________
訴訟請求：
1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣_________________元整;
2、訴訟費由二被告承擔。
事實與理由：
________年________月________日，原、被告在_______________房屋服務有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，合同約定原告購買被告所有的上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢_______________室房屋，房價款為人民幣__________萬元整。簽約當天，雙方簽署了補償協(xié)議，約定乙方另行補償甲方裝修及設備款人民幣_____萬元整。原告于簽約當日支付被告人民幣________萬元整;于________年________月________日支付被告人民幣_________________萬元整。根據(jù)本買賣合同補充條款約定，甲方于收到乙方貸款款項后3個工作日內(nèi)，將該房屋交付乙方，交付標志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，并對物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電話、有線電視等費用進行結算。同時，本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當日，直接支付甲方房款人民幣_________________萬元整。________年________月________日，原告貸款銀行農(nóng)業(yè)銀行放款給被告人民幣_________________萬元，按照買賣合同約定，被告應于3個工作日即________年________月________日內(nèi)交房給原告。被告因故遲延交房，直至________年________月________日，原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù)，原告支付被告尾款人民幣_________________萬元?；谏鲜鍪聦?，原告認為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示，應屬合法、有效，被告未按合同約定按時交付房屋已構成違約，根據(jù)買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方，應當向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計算，違約金自本合同約定應當交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計人民幣_________________元，扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣_________________元，被告應支付原告逾期交房違約金人民幣_________________元。特此，懇請貴院依法判如所請。
此致
上海市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
第4篇 民事訴訟狀買賣合同
2023民事訴訟狀買賣原告：______________有限公司，住所地：_________________省__________市_______________鎮(zhèn)__________村，聯(lián)系電話：_________________(代理人)。法定代表人：_________________，總經(jīng)理代理人：______________，__________律師事務所律師/實習律師
被告：______________有限公司，住所地：______________省_______________市__________市__________鎮(zhèn)__________街__________號，聯(lián)系電話：_____________。法定代表人：_________________，董事長代理人：______________，__________律師事務所律師/實習律師
訴訟請求：_________________
1、判令被告立即支付原告貨款_______________元并賠償利息損失(按銀行同期貸款利率從起訴日算至實際還款日)。
2、判令被告承擔本案訴訟費。
事實與理由：_________________
原告與被告素有業(yè)務往來，原告向被告出售__________、__________、__________等產(chǎn)品。__________年__________月__________日，原被告雙方對賬確認：_________________被告應付原告貨款_______________元。后被告向原告支付貨款_______________元，但余款_____________元經(jīng)原告多次催促被告支付貨款，但是被告均以各種理由推托，拒絕付款。原告無奈，只得訴至法院。
綜上所述，被告拖欠原告貨款_______________元，已構成違約。為維護原告的合法權益，特根據(jù)《民法典》、《民法典》等相關法律、法規(guī)規(guī)定提出訴訟，請依法支持原告的訴訟請求。
此致
__________市人民法院
具狀人：______________有限公司
_____________年__________月__________日
第5篇 民事訴訟狀房屋買賣合同
原告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請求：_________________
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后六個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。
為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
具狀人：______________
_____________年__________月_____日
第6篇 買賣合同民事訴訟狀
原告：_________________李__________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：_________________張__________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請求：_________________
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后六個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。
為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
________ 年 ________ 月 ________ 日
第7篇 買賣合同糾紛民事訴訟狀
原告：______________有限公司
住所：______________市__________區(qū)__________路__________號
法定代表人：_________________職務：_________________董事長/總經(jīng)理
被告：_________________：______________有限公司
住所：_________________市__________區(qū)__________路__________號
法定代表人：_________________職務：_________________董事長/總經(jīng)理
聯(lián)系電話：_________________
被告：______________性別：_________________民族：_________________出生年月日：_________________住址：_________________聯(lián)系電話：_________________
訴訟請求
一、請求判令被告支付給原告貨款________元;
二、請求判令被告支付逾期付款違約金________元;
三、請求判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實與理由
_______________年__________月__________日，被告從原告處購得_______________元貨物，根據(jù)合同約定，付款時間是，但至今未付貨款。
故為維護自己的合法權益，特向貴院提起訴訟，望予支持。
此致
人民法院
具狀人：_________________有限公司
________年________月________日
