勞務費合同（7份范本）

第1篇 關(guān)于追繳勞務費必殺技

工程施工勞務合同

發(fā)包人：

承包人：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)工程勞務承包事項協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況

工作內(nèi)容：

工程名稱：

工程范圍：

第二條 作業(yè)人員：

第三條 合同工期

開工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期為______天。

第四條 合同價款

1、合同價款為：_________元（人民幣），大寫：_______元。

2、合同價款的確定原則 _________。

第五條 合同價款的結(jié)算和支付

1、發(fā)包人應于每月___日對承包人完成的工程量給予核實結(jié)算并向承包人出具書面的結(jié)算單。

2、合同價款支付時間： _____。

第六條 工期延誤

1、非因承包人的原因造成工期延誤的，承包人不承擔任何責任。

第七條 材料機具供應

1、由承包人自備的工具須其自帶入現(xiàn)場，由發(fā)包人提供的機械設(shè)備、防護用具由發(fā)包人采購并供應到施工現(xiàn)場。

2、承包人應遵守和執(zhí)行發(fā)包人材料機具領(lǐng)用規(guī)定，對領(lǐng)用的材料、機具要與發(fā)包人共同清點，履行書面領(lǐng)、還手續(xù)，對借用的發(fā)包人的機具，要嚴格按操作規(guī)程使用，加強維修保養(yǎng)。

第八條 發(fā)包人的權(quán)利及義務

1、負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現(xiàn)場，負責工程施工的組織與協(xié)調(diào)及技術(shù)、質(zhì)量、安全、場容等方面的交底。

2、負責于_______年_______月_______日提供施工圖紙_______套，提供必要技術(shù)資料和辦理施工洽商。

3、負責組織施工檢查、驗收，監(jiān)督承包人的工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及按圖施工情況，材料領(lǐng)用情況及行政管理事務。

4、負責解決施工中存在或發(fā)生的技術(shù)問題。

第九條 承包人的權(quán)利和義務

1、在施工生產(chǎn)過程中，承包人必須保證人員相對穩(wěn)定，不能隨意變更備案人員，服從發(fā)包人的統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一調(diào)動。

2、當發(fā)包人因故不能保證連續(xù)生產(chǎn)時，承包人在不影響發(fā)包人生產(chǎn)任務的前提下，可將隊伍進行臨時調(diào)整。

第十條 違約責任

1、發(fā)包人違約責任：

（1）由于發(fā)包人原因造成停工、窩工時應按實際發(fā)生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決算依據(jù)。發(fā)包人任務不足或因故不能繼續(xù)履行合同時，雙方協(xié)商后可提前終止合同。

（2）由于發(fā)包人施工人員指揮錯誤造成的工程質(zhì)量問題，其經(jīng)濟損失及有關(guān)責任由發(fā)包人承擔。

（3）發(fā)包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款通知，發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包人同意后可延期支付發(fā)包人不按合同約定支付勞務費或決算價余款，雙方又未達成延期付款協(xié)議，承包人有權(quán)書面告知發(fā)包人理由，撤走其人員，并依法追索拖欠款及損失賠償費。

2、承包人違約責任：

（1）因承包人原因造成發(fā)包人工期延誤或工程質(zhì)量嚴重不符合要求時，發(fā)包人可以終止合同，并要求承包人在_______日內(nèi)退出施工現(xiàn)場，承包人應當退出施工現(xiàn)場，但發(fā)包人應在要求承包人退出施工現(xiàn)場的時限內(nèi)，與承包人就結(jié)算事宜達成書面協(xié)議或由監(jiān)理公司、發(fā)包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。

（2）承包人未按發(fā)包人選定的施工隊伍進場，發(fā)包人有權(quán)要求承包人進行更換、調(diào)整，承包人無法調(diào)整時，發(fā)包人有權(quán)暫不安排施工任務（窩工損失承包人自負），并書面通知承包人，直至終止合同。

（3）因承包人責任造成質(zhì)量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。

第十一條 合同爭議的解決

在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方首先進行協(xié)商，協(xié)商不成可向有關(guān)部門申請調(diào)解。當事人不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的，向被告住所地人民法院起訴。

第十二條 合同的生效與終止

1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2、本合同在完成分包工作內(nèi)容、結(jié)清工程決算尾款后，即宣告終止。

第十三條 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)___份，備案留存一份，副本____份。

發(fā)包人：

_____年____月____日

承包人：

_____年____月____日

使用說明：發(fā)包人處一定要項目經(jīng)理簽字并蓋項目部章（如果項目部無法蓋章，只有項目經(jīng)理簽字，你需要尋找這個項目經(jīng)理就是這個項目部的這方面的證據(jù)）。

2、結(jié)算單

使用說明：這個結(jié)算單，你大概搞一個和這類似的就可以了，主要是要發(fā)包人核對后寫上“核對無誤，張某某 6月7日”。這個是我給你示范的例子。你需要根據(jù)你自己情況來填寫。

3、催要短信或電話錄音

使用說明：如果不給錢，可以仿照這個給他發(fā)一個催款的短信或者微信或通話錄音。錄音中一定要把所欠的金額說清楚。

第2篇 勞務費結(jié)算合同

2023勞務費結(jié)算甲方:______________(勞務費收款方)

乙方:______________(勞務費支付方)

經(jīng)甲方的居間介紹和工作,促使乙方與甲方的客戶達成數(shù)筆業(yè)務交易,完成勞務指標。

經(jīng)甲乙雙方洽商現(xiàn)簽訂乙方應向甲方支付勞務費_____________元

一.勞務費支付方式和支付時間

在本協(xié)議簽訂后_____個工作日內(nèi)乙方將應支付_____________元至甲方指定賬戶。

二.甲方收款銀行資料:_________________

開戶銀行:_________________

帳號:_________________

收款人:_________________

三.如發(fā)生糾紛,雙方友好協(xié)商解決,若協(xié)商不成,依據(jù)中國<<民事訴訟法>>有關(guān)

規(guī)定可提請本協(xié)議簽訂地的人民法院訴訟解決.

四.本協(xié)議一式兩份,雙方簽字生效,每方各執(zhí)一份,具同等法律效力。

甲方:_________________乙方:_________________

________________

簽字:_________________代表簽字:_________________

地址:_________________公司地址:_________________

_____年_____月_____日

第3篇 耕地種植勞務費合同

2023耕地種植勞務費甲方：_________________乙方：_________________

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下協(xié)議，甲方將位于普惠畝棉花地管理工作承包給乙方，每畝勞務費___________元，具體如下：_________________

自協(xié)議簽訂之日起，乙方負責播種，澆水，除草、打藥，乙方不負責澆冬水，檢面花可自行選擇。甲方讓乙方怎樣管理必須服從，不能務農(nóng)時，如不按工序完成，由甲方雇傭短工由乙方來出錢，棉花選苗打頂定位10-15天，如有超時，雇傭短工費用由乙方負責，如出苗期間天氣下雨雇用短工，甲乙雙方各付費用一半，人身安全方面，如喝酒打架出了意外，甲方不負責，本人要遵紀守法，如有違法亂紀行為，給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)力不給支付剩余的管理費用，每月甲方付乙方生活費___________元。余下勞務費待執(zhí)行完協(xié)議時全部結(jié)清，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：_________________乙方：_________________

第4篇 代收合同勞務費合同

2023最新代收合同勞務費甲方：_________________

乙方：__________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，雙方本著互惠互利、共同發(fā)展、公平合理、權(quán)利義務相一致的原則，就甲方為乙方提供代收代付貨款一事達成如下一致條款，以便雙方恪守：

一、由于甲方?jīng)]有開通電子商務結(jié)算系統(tǒng)，無法及時安全代收代付貨款，乙方已開通電子結(jié)算系統(tǒng)，故甲方委托乙方代理甲方代收代付貨款。

二、鑒于乙方為甲方提供代收代付貨款的勞務服務工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方同意乙方按代收代付貨款的()收取勞務費(包括銀行間結(jié)算手續(xù)費在內(nèi))。如果在協(xié)議履行期間遇到銀行上調(diào)結(jié)算手續(xù)費，甲方應付乙方勞務費按銀行上調(diào)手續(xù)費比例相應調(diào)整。

三、乙方應收取的勞務費在代收代付每筆業(yè)務結(jié)算時同時扣除。

四、本協(xié)議履行期間為兩年。自年月日始至年月日止。

本協(xié)議到期前30日，如甲方仍需乙方提供代收代付勞務服務，應另行與乙方簽訂代收代付貨款協(xié)議書。

五、甲方委托乙方代收代付貨款服務提供相關(guān)信息如下：

公司名稱：_________________

開戶行：_________________

賬號：_________________

六、如甲方公司名稱、開戶行及賬號變更，甲方應在第一時間通知乙方，否則發(fā)生轉(zhuǎn)賬錯誤乙方不承擔賠償責任。

七、本協(xié)議履行期間任何一方無正當理由，不得解除本協(xié)議。如有特殊情況需要解除本協(xié)議，雙方應協(xié)商一致后方可解除本協(xié)議。

八、乙方對甲方商業(yè)秘密有保密的義務。

九、甲方保證委托乙方代收代付的貨款為合法生意發(fā)生的款項，甲方不得委托乙方代收代付違法款項。否則發(fā)生問題由甲方承擔法律責任。

十、本協(xié)議一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。協(xié)議自雙方簽字后生效。

甲方 ___________

乙方 ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

第5篇 勞務費調(diào)差合同模板

甲方：_________________(付款方以下簡稱甲方)

乙方：_________________(收款方以下簡稱乙方)

甲乙雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商就乙方介紹客戶給甲方，幫助甲方銷售商品支付給乙方勞務費事宜訂立本協(xié)議書，以共同遵守。

一、雙方權(quán)利和義務

1、乙方介紹符合甲方要求的客戶，并協(xié)調(diào)甲方和客戶間的貿(mào)易關(guān)系，力爭促成甲方與購貨方成交;

2、在甲乙雙方簽訂該協(xié)議前，乙方需向甲方提供乙方公司的公司性質(zhì)、注冊地、工商登記等本資料或者個人身份證件、住址、聯(lián)系方式等資料，并保證所提供的信息真實有效;

3、乙方須保證乙方是在中華人民共和國相關(guān)法律條款下允許操作此類中間業(yè)務的公司或者個人，否則由此引起的一切后果均由乙方自行負責;

4、乙方所介紹客戶給甲方，并促成甲方與客戶簽訂購銷合同。乙方應及時將與本次銷售有關(guān)的客戶信息反饋給甲方。乙方根據(jù)甲方提供與商品交易有關(guān)信息與客戶磋商業(yè)務;

5、甲方根據(jù)乙方與客戶達成的價格確認后正式對外簽約，并負責合同執(zhí)行等相關(guān)事宜;

6、甲方不得未經(jīng)乙方同意私自與購貨方聯(lián)系;

7、甲方應按協(xié)議規(guī)定的時間按時全額支付給乙方勞務費。

二、勞務費確定

雙方協(xié)商并一致同意，甲方支付乙方的勞務費為人民幣(大寫金額：_________________)元。

三、支付時間

銷售執(zhí)行完畢后，或在甲方收到購貨方款項后的兩個工作日內(nèi)，甲方將應支付乙方的勞務費支付給乙方。

四、支付方式

乙方提供稅務機關(guān)認可，且甲方可以接受的全額勞務費，甲方在收到該后向乙方支付本協(xié)議規(guī)定的勞務費，匯款到乙方指定的賬戶。

五、保密條款

甲乙雙方均應盡到足夠的保密義務，確保雙方之外的第三人不知悉本合同及相關(guān)的條款。

六、糾紛解決

因履行本合同或與本合同相關(guān)的事項而產(chǎn)生的爭議，合同雙方應本著友好之原則協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向本合同簽訂地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。

七、不可抗力

如果出現(xiàn)不可抗力，雙方在本協(xié)議中的義務在不可抗力影響范圍內(nèi)，及其持續(xù)期間內(nèi)將終止履行，但須雙方協(xié)商一致，任何一方均不會因此而承擔責任。

八、合同生效、終止

1.本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效;

2.本協(xié)議履行完畢，自行失效。如果乙方未能促成甲方與客戶之間簽定合同且正式成交的，不得要求甲方支付勞務費，本協(xié)議失效。

九、其他事項

傳真件具有同等法律效力。未盡事宜，雙方應協(xié)商解決，補充協(xié)議具有同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________

法定地址：_________________身份證號：_________________

住址：_________________

甲方簽章：_________________乙方簽章：_________________

聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________

年月日年月日

第6篇 包工頭討要勞務費民事起訴狀

民事起訴狀

原告：劉xx

被告：李xx

被告：xx建筑工程有限公司

法定代表人：xxx

住所地：xx

被告：xx置業(yè)集團有限公司

住所地：xx

法定代表人：xxx

訴訟請求：

一、請求判令被告李xx向原告支付工程勞務費人民幣971500元及逾期利息人民幣14086元（利息按銀行同期貸款利率暫從竣工驗收之日2015年10月15日起計算至2016年2月14日止，實際計算至勞務費付清之日止）；

二、判令被告xx建筑工程有限公司就上述勞務費及利息承擔連帶支付責任；

三、判令xx置業(yè)集團有限公司在欠付工程款范圍內(nèi)承擔責任；

四、本案訴訟費用由三被告承擔。

事實與理由：

位于xx縣xx街道xx大樓由被告xx置業(yè)集團有限公司（以下簡稱xx置業(yè)集團）開發(fā)，被告xx建筑工程有限公司（以下簡稱xx建筑公司）施工。xx建筑公司承包該工程后，將其轉(zhuǎn)包給被告李xx實際施工，李xx作為實際承包人將該工程的鋼筋制作安裝勞務部分包給原告，并于2013年9月6日與原告簽定《分項工程勞務合同》，約定承包方式為包工不包料，承包范圍為地下負14.6m至屋頂?shù)乃袖摻钪谱骷鞍惭b；結(jié)算單價為按建筑面積每平方米xx元計算；付款方式為按工程進行進行付款，全部完工支付工程款85%，余額待單位工程全部竣工驗收一次付清。

合同簽定后，原告組織人員及工具進場施工，并完成合同約定的全部勞務。xx大樓也于2015年10月15日竣工驗收。2016年1月24日，被告李xx與原告進行結(jié)算，應付原告工程款共計4401500元，扣除已付款338萬元，尚欠1021500元。2016年2月6日，項目各民工班組共同向被告xx置業(yè)集團討要勞務工資，被告xx置業(yè)集團以借支的形式向原告支付5萬元。以后，雖經(jīng)原告多次向三被告催討，均未再支付。

原告認為，被告李xx作為工程的實際承包人，與原告簽定勞務分包合同，將工程的鋼筋制作及安裝勞務分包給原告，原告按約定完工，在雙方結(jié)算后，被告應當依照結(jié)算單的欠款金額向原告支付工程勞務費。被告xx建筑公司作為本案建設(shè)工程的承包人，其違反法律的禁止性規(guī)定，將自己承包的建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給不具備相應資質(zhì)條件的被告李xx，且對李xx施工過程中又疏于管理，是導致其拖欠原告工程勞務款的重要原因，故應當對李xx的付款義務承擔連帶清償責任。被告xx置業(yè)集團作為發(fā)包方應當在其未付的工程價款范圍內(nèi)對原告承擔責任。

原告為支付鋼筋班組的民工工資，四處借債，現(xiàn)已借無可借，為維護自身合法權(quán)益，不得以向貴院提起訴訟，請求依法及時作出判決。

此致

xxx人民法院

具狀人：

二〇一六年月日

第7篇 勞務費違約利息上訴狀

原告：_________________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。

被告：_________________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。

訴訟請求：_________________

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：_________________

原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后六個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。

為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。

此致

__________人民法院

具狀人：_________________

_____年_____月_____日