- 目錄
第1篇 小區(qū)建筑裝飾裝修工程施工合同
2023小區(qū)建筑裝飾裝修工程施工承包方(乙方):________________
發(fā)包方(甲方):________________
茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。
一)工程概況
1、工程名稱:________________
2、工程地點(diǎn):________________
3、承包內(nèi)容:________________
4、承包范圍:________________
5、承包方式:________________
6、質(zhì)量要求:《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》
7、工期要求:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二)甲方工作
1、甲方指派________________為駐工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。向乙方提供臨時水電。
三)乙方工作
1、乙方
________________為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗(yàn)收交鑰匙前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。
3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
四)關(guān)于質(zhì)量的約定
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范作為本工程的質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗(yàn)收,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為________________年,質(zhì)量保修期自竣工驗(yàn)收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。
五)關(guān)于工期的約定
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六)關(guān)于價款和結(jié)算的約定
七)關(guān)于材料的約定
八)關(guān)于安全生產(chǎn)的約定
九)關(guān)于違約責(zé)任的約定
1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項(xiàng)目再次進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金________________元。
3、乙方必須給進(jìn)場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償,且甲方有權(quán)單方終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章):________________
乙方(簽字):________________
第2篇 建筑裝飾裝修工程施工合同違約訴訟書
原告:______________有限公司,住所地:________市__________路_________室。
法定代表人:______________,_____________有限公司董事長。
被告:_________________,男,________年________月________日出生,漢族,住__________市__________區(qū)__________路_________號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款_________元,違約金_________元;
二、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告于________年________月________日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項(xiàng)目,合同價款為人民幣_________萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當(dāng)日支付_________萬元;本項(xiàng)目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付_________萬元;項(xiàng)目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付_________萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照_________元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗(yàn)收_________個月后_________天內(nèi)支付剩余_________萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務(wù),而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項(xiàng)。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院,請依法判決,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:______________
________年________月________日
第3篇 建筑裝飾裝修工程合同
2023建筑裝飾裝修工程發(fā)包方:_____________(以下簡稱“甲方”)
承包方:_____________(以下簡稱“乙方”)
為維護(hù)雙方的權(quán)益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執(zhí)行。
第一章合同背景
第一條施工地點(diǎn)位于___________市___________區(qū)___________路___________弄___________號___________室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗(yàn)收合格,并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章施工單位資格
第三條乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。
乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前,乙方應(yīng)向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》原件。
第三章施工內(nèi)容
第五條該房屋屬___________結(jié)構(gòu),房型為___________房___________廳___________廚___________衛(wèi),建筑總面積為___________平方米;
施工的是其中的___________房___________廳___________廚___________衛(wèi),施工面積為___________平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內(nèi)容和做法說明如下(不夠可附頁):_________________
(一)廳:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;
(二)房:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;
(三)廚:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;
(四)衛(wèi):_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;
(五)其他:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;
前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
本合同一式二份甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:___________
乙方:_________
第4篇 建筑裝飾裝修工程發(fā)包施工合同
2023建筑裝飾裝修工程發(fā)包施工發(fā)包方(甲方):_________
承包方(乙方):_________
茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包內(nèi)容:
4、承包范圍:
5、承包方式:
6、質(zhì)量要求:_________《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》
7、工期要求:___年__月__日至___年__月__日。
二、甲方工作:
1、甲方指派為駐工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
2、負(fù)責(zé)向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作:
1、乙方為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗(yàn)收交鑰匙前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。
3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定:
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(50210-20______、50303-20______、50242-20______、50327-20______等)作為本工程的質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗(yàn)收,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為壹年,質(zhì)量保修期自竣工驗(yàn)收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。
五、關(guān)于工期的約定:
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六、關(guān)于價款和結(jié)算的約定:
1、雙方商定本工程合同承包價格__________元(人民幣)。
2、本承包價格包含人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、進(jìn)退場、垃圾清運(yùn)、材料上運(yùn)費(fèi)等。
3、付款方式:
(1)開工后8日內(nèi),甲方付款30%元作為乙方的前期進(jìn)場費(fèi)。
(2)水電工程隱蔽驗(yàn)收后,甲方付款30%元
(3)瓦工及木基層、木飾面驗(yàn)收后、漆工進(jìn)場時,甲方付款15%元。
(4)竣工驗(yàn)收合格后,甲方付款20%元。
(5)余款5%元待壹年保修期滿后結(jié)清。
七、關(guān)于材料的約定:
1、甲方負(fù)責(zé)同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經(jīng)乙方驗(yàn)收入庫后,由乙方負(fù)責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔(dān),并在承包價格中相應(yīng)扣減。
3、所有進(jìn)場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。
八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定:
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴(yán)格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度,以及對文明現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須嚴(yán)格遵守安全協(xié)議中的條款,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀(jì)等行為。
九、關(guān)于違約責(zé)任的約定:
1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項(xiàng)目再次進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。
3、乙方必須給進(jìn)場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償,且甲方有權(quán)單方終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章):_________乙方(簽字):_________
___年__月__日___年__月__日
第5篇 建筑裝飾裝修工程施工合同范本
合同編號:________年____月____日發(fā)包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):風(fēng)險提示:發(fā)包人的相對義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。按照《中華人民共和國 合同法 》和《建筑安裝 工程承包合同 條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包方式:
4、工程面積:
5、工程期限:風(fēng)險提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時,可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以承包人提交竣工驗(yàn)收申請報告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗(yàn)收申請報告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。 本工程自________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。
第二條、工程項(xiàng)目價款
1、 工程款 :本合同工程造價為(人民幣):___xxxx____;金額大寫:___xxxx_______xxxx_______。
2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
第三條、工程圖紙甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的 法規(guī) 、規(guī)范。由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。風(fēng)險提示:對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時,承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
第四條、材料供應(yīng)本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。對與甲方認(rèn)可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而增加的施工工費(fèi)及材料費(fèi)。
第五條、工程款支付方式
1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項(xiàng)目報價執(zhí)行。
2、本 合同生效 后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清;
(1)工地開工前付_____元。
(2)工程進(jìn)行一半時付_____元。
(3)工程結(jié)束付_____元。
3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
第六條、工程工期
1、甲方要求比合同范x約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
2、在
1、條件下,本 工程合同 范x施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范x約定施工期以收到
第一期工程款當(dāng)天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
6、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第七條、工程質(zhì)量及驗(yàn)收風(fēng)險提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計變更和______省地方標(biāo)準(zhǔn)《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。乙方工程部電話:___xxxx____。
7、乙方自檢合格后,應(yīng)及時通知甲方進(jìn)行材料進(jìn)場的驗(yàn)收、各個節(jié)點(diǎn)完工的驗(yàn)收,由甲方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗(yàn)收,可書面委托
第三人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn),且甲方認(rèn)可該驗(yàn)收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗(yàn)收且未委托
第三人進(jìn)行驗(yàn)收,延誤工期由甲方承擔(dān)。
8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知后____日內(nèi)須參加驗(yàn)收,若甲方無正當(dāng)理由逾期不參加驗(yàn)收,視為驗(yàn)收合格??⒐を?yàn)收合格后,乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和
第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時,可請有國家相關(guān)部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位予以認(rèn)證并自負(fù)費(fèi)用;若檢測不達(dá)標(biāo)則檢測費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方還需負(fù)責(zé)治理工作及承擔(dān)治理費(fèi)。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔(dān)所有費(fèi)用)??⒐を?yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。雙方未辦理竣工合格驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗(yàn)收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項(xiàng)書面約定??⒐を?yàn)收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個別且不涉及較大問題時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗(yàn)收單附件)后,甲方可先行入住。
第八條、安全生產(chǎn)和防火
1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。風(fēng)險提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由 合同當(dāng)事人 在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
第九條、維修責(zé)任本合同工程驗(yàn)收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期________年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購材料裝修項(xiàng)目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。風(fēng)險提示:明確 違約責(zé)任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
第十條、違約責(zé)任合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十一條、爭議的解決本合同范x在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范x在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范x簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。甲方(簽章):委托代理人:聯(lián)系電話:________年____月____日乙方(簽章):法定代表人:聯(lián)系電話:________年____月____日附件:
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共_____頁
3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
5、其他:本合同共_____頁(附件)___xxxx_______xxxx____工程裝修預(yù)算書序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量合計材料及共計說明(包括備注)123456發(fā)包方(簽字)________年____月____日承包方(簽字)________年____月____日(附件)___xxxx____方提供裝飾裝修材料明細(xì)表金額單位:________元材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量單價金額供應(yīng)時間供應(yīng)至的地點(diǎn)發(fā)包方(簽字)________年____月____日承包方(簽字)________年____月____日無法復(fù)制,請范x查看
第6篇 建筑裝飾裝修工程施工合同
合同編號:_______________
______年___月___日
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包方式:
4、工程面積:
5、工程期限:
本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工。
第二條、工程項(xiàng)目價款
1、工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________;
金額大寫:___________________________。
2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
第三條、工程圖紙
甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第四條、材料供應(yīng)
本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
對與甲方認(rèn)可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而增加的施工工費(fèi)及材料費(fèi)。
第五條、工程款支付方式
1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項(xiàng)目報價執(zhí)行。
2、本合同生效后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清;
(1)工地開工前付_____元。
(2)工程進(jìn)行一半時付_____元。
(3)工程結(jié)束付_____元。
3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
第六條、工程工期
1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
2、在1、條件下,本工程合同范本施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當(dāng)天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
6、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第七條、工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計變更和______省地方標(biāo)準(zhǔn)《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。
乙方工程部電話:________________。
7、乙方自檢合格后,應(yīng)及時通知甲方進(jìn)行材料進(jìn)場的驗(yàn)收、各個節(jié)點(diǎn)完工的驗(yàn)收,由甲方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗(yàn)收,可書面委托第三人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn),且甲方認(rèn)可該驗(yàn)收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗(yàn)收且未委托第三人進(jìn)行驗(yàn)收,延誤工期由甲方承擔(dān)。
8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知后七日內(nèi)須參加驗(yàn)收,若甲方無正當(dāng)理由逾期不參加驗(yàn)收,視為驗(yàn)收合格??⒐を?yàn)收合格后,乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。
甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時,可請有國家相關(guān)部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位予以認(rèn)證并自負(fù)費(fèi)用;若檢測不達(dá)標(biāo)則檢測費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方還需負(fù)責(zé)治理工作及承擔(dān)治理費(fèi)。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔(dān)所有費(fèi)用)。
竣工驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理竣工合格驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗(yàn)收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項(xiàng)書面約定。
竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個別且不涉及較大問題時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議“(作為竣工驗(yàn)收單附件)后,甲方可先行入住。
第八條、安全生產(chǎn)和防火
1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條、維修責(zé)任
本合同工程驗(yàn)收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購材料裝修項(xiàng)目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。
第十條、違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十一條、爭議的解決
本合同范本在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范本在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方(簽章):
委托代理人:
聯(lián)系電話:
_______年____月____日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
_______年____月____日
附件:
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共_____頁
3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
5、其他:本合同共_____頁
(附件)
____________________________工程裝修預(yù)算書
序號
項(xiàng)目名稱
單位
數(shù)量
合計
材料及共計說明(包括備注)
1
2
3
4
5
6
發(fā)包方(簽字)____________
________年____月____日
承包方(簽字)____________
________年____月____日
(附件)
____________方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
金額單位:________元
材料名稱
單位
品種
規(guī)格
數(shù)量
單價
金額
供應(yīng)時間
供應(yīng)至的地點(diǎn)
發(fā)包方(簽字)____________
________年____月____日
承包方(簽字)____________
第7篇 2023建筑裝飾裝修工程設(shè)計合同
委托人(甲方):
住址:
設(shè)計人(乙方):
設(shè)計證書等級:
住址:
甲方因____________________項(xiàng)目的裝飾裝修工程需要,特委托乙方進(jìn)行該設(shè)計工作,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本協(xié)議,供雙方遵照執(zhí)行。
一、設(shè)計工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍:
4、承包方式:
二、工程步驟
1、設(shè)計期限:
設(shè)計期限暫定為_________天,從乙方收到甲方支付的定金后開始計算,乙方完成_____設(shè)計圖紙并交付給甲方時截止。因甲方變更設(shè)計要求或遲延答復(fù),其耽誤的時間應(yīng)從合同約定的設(shè)計期限中相應(yīng)扣除。
2、設(shè)計流程:
(1)甲、乙雙方簽訂本合同時,同時支付設(shè)計款的______%,作為定金。乙方收到定金后______天內(nèi),向甲方提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖,如乙方未提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖,則雙倍向甲方返還定金。
(2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設(shè)計概念后,同時支付首期設(shè)計費(fèi)______元,乙方收到設(shè)計費(fèi)后______天內(nèi),向甲方提交較詳細(xì)裝修設(shè)計方案。
(3)甲方確認(rèn)立面方案、天花方案即支付第二期設(shè)計費(fèi)______元,乙方收到二期設(shè)計費(fèi)后______天內(nèi),向甲方提交詳細(xì)裝修施工圖及效果圖。
(4)甲方簽字確認(rèn)設(shè)計施工圖后即支付第三期設(shè)計費(fèi)______元,乙方向甲方提供_____正式設(shè)計施工圖紙。
(5)工地開工后,設(shè)計師配合施工隊(duì)現(xiàn)場指導(dǎo)并對業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務(wù)。
三、甲方職責(zé)
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時支付設(shè)計費(fèi)。
2、甲方應(yīng)將設(shè)計要求簡明扼要的告知乙方,若甲方中途需要對所提供資料作較大修改,造成乙方設(shè)計返工,除雙方需協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付相應(yīng)的費(fèi)用。
四、乙方職責(zé)
1、乙方須按合同規(guī)定的時間提交設(shè)計圖紙。
2、乙方應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神,按照甲方的要求完成設(shè)計,并不得對甲方的要求進(jìn)行較大修改,除非必要,應(yīng)與甲方協(xié)商。
3、若甲方未能按時支付設(shè)計費(fèi),乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求。
五、設(shè)計費(fèi)金額與支付
1、設(shè)計費(fèi)總額:人民幣____________元。
2、支付時間:
(1)雙方簽訂委托設(shè)計合同時,甲方即應(yīng)向乙方支付定金,即人民幣____________元;
(2)甲方支付第一期的設(shè)計費(fèi)即人民幣____________元;
(3)甲方支付第二期的設(shè)計費(fèi)即人民幣____________元;
(4)甲方支付第三期的設(shè)計費(fèi)即人民幣____________元;
六、違約責(zé)任和爭議解決
1、甲方在乙方提供有關(guān)設(shè)計圖紙后,未在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付設(shè)計費(fèi),或乙方無故延遲交付圖紙,均視為違反合同約定。逾期一日,處以設(shè)計費(fèi)_______%的違約金。
2、合同生效后,任何一方無故要求提前終止或解除合同的,應(yīng)支付定金的雙倍賠償給無過錯方。
3、甲、乙雙方在合同履行過程中,產(chǎn)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
七、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,自雙方義務(wù)履行完畢后終止。合同一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份,交給建筑單位備案________份。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)成一致的,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日
乙方:
負(fù)責(zé)人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
第8篇 建筑裝飾裝修工程承包合同
2023建筑裝飾裝修工程承包發(fā)包方(簡稱甲方):_______________
承包方(簡稱乙方):_______________
根據(jù)《建筑安裝工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合建筑裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)和本工程的具體情況,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1、項(xiàng)目地址:2、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
3、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
4、預(yù)算價款:¥____元,大寫(人民幣):_____(詳見工程報價表)
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。建筑裝飾工程施工合同二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供材料單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的項(xiàng)目裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定:
1、本工程執(zhí)行50210--20________《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項(xiàng)目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
3、工程驗(yàn)收。
甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
4、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即付乙方總工程款計前付總工程款%計元;剩余工程驗(yàn)收合格后一次性付清。增項(xiàng)部分應(yīng)在簽定增項(xiàng)工程單時一次性付清。
2、工程結(jié)算:按現(xiàn)場實(shí)際施工工程量。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
六、其它事項(xiàng)
1、甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
1、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁,人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合
同的組成部分。
甲方(簽章):___________乙方(簽章):_________
委托代理人:___________法定代表人:________
住址:______________地址:___________
電話:______________電話:___________
郵編:______________郵編:___________
簽訂日期:___年___月___日
簽訂地點(diǎn):_____________
第9篇 建筑裝飾裝修工程設(shè)計合同
委托人(甲方):
住址:
設(shè)計人(乙方):
設(shè)計證書等級:
住址:
甲方因____________________項(xiàng)目的裝飾裝修工程需要,特委托乙方進(jìn)行該設(shè)計工作,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本協(xié)議,供雙方遵照執(zhí)行。
一、設(shè)計工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍:
4、承包方式:
二、工程步驟
1、設(shè)計期限:
設(shè)計期限暫定為_________天,從乙方收到甲方支付的定金后開始計算,乙方完成全套設(shè)計圖紙并交付給甲方時截止。因甲方變更設(shè)計要求或遲延答復(fù),其耽誤的時間應(yīng)從合同約定的設(shè)計期限中相應(yīng)扣除。
2、設(shè)計流程:
(1)甲、乙雙方簽訂本合同時,同時支付設(shè)計款的______%,作為定金。乙方收到定金后______天內(nèi),向甲方提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖,如乙方未提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖,則雙倍向甲方返還定金。
(2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設(shè)計概念后,同時支付首期設(shè)計費(fèi)______元,乙方收到設(shè)計費(fèi)后______天內(nèi),向甲方提交較詳細(xì)裝修設(shè)計方案。
(3)甲方確認(rèn)立面方案、天花方案即支付第二期設(shè)計費(fèi)______元,乙方收到二期設(shè)計費(fèi)后______天內(nèi),向甲方提交詳細(xì)裝修施工圖及效果圖。
(4)甲方簽字確認(rèn)設(shè)計施工圖后即支付第三期設(shè)計費(fèi)______元,乙方向甲方提供全套正式設(shè)計施工圖紙。
(5)工地開工后,設(shè)計師配合施工隊(duì)現(xiàn)場指導(dǎo)并對業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務(wù)。
三、甲方職責(zé)
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時支付設(shè)計費(fèi)。
2、甲方應(yīng)將設(shè)計要求簡明扼要的告知乙方,若甲方中途需要對所提供資料作較大修改,造成乙方設(shè)計返工,除雙方需協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付相應(yīng)的費(fèi)用。
四、乙方職責(zé)
1、乙方須按合同規(guī)定的時間提交設(shè)計圖紙。
2、乙方應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神,按照甲方的要求完成設(shè)計,并不得對甲方的要求進(jìn)行較大修改,除非必要,應(yīng)與甲方協(xié)商。
3、若甲方未能按時支付設(shè)計費(fèi),乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求。
五、設(shè)計費(fèi)金額與支付
1、設(shè)計費(fèi)總額:人民幣____________元。
2、支付時間:
(1)雙方簽訂委托設(shè)計合同時,甲方即應(yīng)向乙方支付定金,即人民幣____________元;
(2)甲方支付第一期的設(shè)計費(fèi)即人民幣____________元;
(3)甲方支付第二期的設(shè)計費(fèi)即人民幣____________元;
(4)甲方支付第三期的設(shè)計費(fèi)即人民幣____________元;
六、違約責(zé)任和爭議解決
1、甲方在乙方提供有關(guān)設(shè)計圖紙后,未在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付設(shè)計費(fèi),或乙方無故延遲交付圖紙,均視為違反合同約定。逾期一日,處以設(shè)計費(fèi)_______%的違約金。
2、合同生效后,任何一方無故要求提前終止或解除合同的,應(yīng)支付定金的雙倍賠償給無過錯方。
3、甲、乙雙方在合同履行過程中,產(chǎn)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
七、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,自雙方義務(wù)履行完畢后終止。合同一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份,交給建筑單位備案________份。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)成一致的,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日
乙方:
負(fù)責(zé)人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
第10篇 企業(yè)建筑裝飾裝修工程施工合同
2023企業(yè)建筑裝飾裝修工程施工甲方:________________________
乙方:________________________
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程名稱:_________;工程地點(diǎn):_________;承包范圍:_________;承包方式:_________。
1.2開工日期:_________;竣工日期:_________;總?cè)諝v工期天數(shù):_________。
1.3質(zhì)量等級:_________。
1.4合同價款:_________。
第二條合同文件及解釋順序
_________。
第三條合同文件使用的語言和適用標(biāo)準(zhǔn)及法律
3.1合同語言:_________。
3.2適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范:_________。
3.3適用法律、法規(guī):_________。
第四條圖紙
4.1圖紙?zhí)峁┤掌冢篲________;
4.2圖紙?zhí)峁┨讛?shù):_________;
4.3圖紙?zhí)厥獗C芤蠛唾M(fèi)用:_________。
第五條甲方代表
5.1甲方代表姓名和職稱(職務(wù)):_________;
5.2甲方賦予甲方代表的職權(quán):_________;
5.3甲方代表委派人員的名單及責(zé)任范圍:_________。
第六條監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師
6.1監(jiān)理單位名稱:_________;
6.2總監(jiān)理工程師姓名、職稱:_________;
6.3總監(jiān)理工程師職責(zé):_________。
第七條乙方駐工地代表
_________。
第八條甲方工作
8.1提供具備開工條件施工場地的時間和要求:_________;
8.2水、電、電訊等施工管線進(jìn)入施工場地的時間、地點(diǎn)和供應(yīng)要求:_________;
8.3需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作的內(nèi)容及完成時間:_________;
8.4需要協(xié)調(diào)各施工單位之間關(guān)系的工作內(nèi)容和完成時間:_________;
8.5辦理證件、批件的名稱和完成時間:_________;
8.6會審圖紙和設(shè)計交底的時間:_________;
8.7向乙方提供的設(shè)施內(nèi)容:_________。
第九條乙方工作
9.1施工圖和配套設(shè)計名稱、完成時間及要求:_________;
9.2提供計劃、報表的名稱、時間和份數(shù):_________;
9.3施工場地防護(hù)工作的要求:_________;
9.4施工現(xiàn)場交通和噪音控制的要求:_________;
9.5符合施工場地規(guī)定的要求:_________;
9.6保護(hù)建筑物結(jié)構(gòu)及相應(yīng)管線和設(shè)備的措施:_________;
9.7建筑成品保護(hù)的措施:_________。
第十條進(jìn)度計劃
10.1乙方提供施工組織設(shè)計(或施工方案)和進(jìn)度計劃的時間:_________;
10.2甲方代表批準(zhǔn)進(jìn)度計劃的時間:_________。
第十一條延期開工
_________。
第十二條暫停施工
_________。
第十三條工期延誤
_________。
第十四條工期提前
_________。
第十五條工程樣板
15.1對工程樣板間的要求:_________。
第十六條檢查和返工
_________。
第十七條工程質(zhì)量等級
17.1工程質(zhì)量等級要求的追加合同價款:_________;
17.2質(zhì)量評定部門名稱:_________。
第十八條隱蔽工程和中間驗(yàn)收
18.1中間驗(yàn)收部位和時間:_________。
第十九條驗(yàn)收和重新檢驗(yàn)
_________。
第二十條合同價款及調(diào)整
20.1合同價款形式(固定價格加風(fēng)險系數(shù)合同、可調(diào)價格合同等):_________;
20.2調(diào)整的方式:_________。
第二十一條工程預(yù)付款
21.1預(yù)付工程款總金額:_________;
21.2預(yù)付時間和比例:_________;
21.3扣回時間和比例:_________;
21.4甲方不按時付款承擔(dān)的違約責(zé)任:_________。
第二十二條工程量的核實(shí)確認(rèn)
22.1乙方提交工程量報告的時間和要求:_________。
第二十三條工程款支付
23.1工程款支付方式:_________;
23.2工程款支付金額和時間:_________;
23.3甲方違約的責(zé)任:_________。
第二十四條材料樣品或樣本
_________。
第二十五條甲方供應(yīng)材料設(shè)備
25.1甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的要求(附清單):_________。
第二十六條乙方采購材料設(shè)備
_________。
第二十七條材料試驗(yàn)
_________
第二十八條甲方變更設(shè)計
_________。
第二十九條乙方變更設(shè)計
_________。
第三十條設(shè)計變更對工程的影響
_________。
第三十一條確定變更價款
_________。
第三十二條竣工驗(yàn)收
32.1乙方提供竣工驗(yàn)收資料的內(nèi)容:_________;
32.2乙方提交竣工報告的時間和份數(shù):_________。
第三十三條竣工結(jié)算
33.1結(jié)算方式:_________;
33.2乙方提交結(jié)算報告的時間:_________;
33.3甲方批準(zhǔn)結(jié)算報告的時間:_________;
33.4甲方將撥款通知送達(dá)經(jīng)辦銀行的時間:_________;
33.5甲方違約的責(zé)任:_________。
第三十四條保修
34.1保修內(nèi)容、范圍:_________;
34.2保修期限:_________;
34.3保修金額和支付方法:_________;
34.4保修金利息:_________。
第三十五條爭議
35.1爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
協(xié)商不成時,雙方同意由_________仲裁委員會仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第三十六條違約
36.1違約的處理:_________;
36.2違約金的數(shù)額:_________;
36.3損失的計算方法:_________;
36.4甲方不按時付款的利息率:_________。
第三十七條合同生效與終止
37.1合同生效日期:_________年_________月_________日。
第三十八條合同份數(shù)
38.1合同副本份數(shù):_________;
38.2合同副本的分送責(zé)任:_________;
38.3合同制訂費(fèi)用:_________。
甲方(蓋章):__________________乙方(蓋章):____________________
代表(簽字):__________________代表(簽字):____________________
第11篇 建筑裝飾裝修工程施工合同范本最新整理版
合同編號:_______________
______年___月___日
發(fā)包方 (以下簡稱甲方):
承包方 (以下簡稱乙方):
按照《中華人民共和國 合同法 》和《建筑安裝 工程承包合同 條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包方式:
4、工程面積:
5、 工程期限 :
本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工。
第二條、工程項(xiàng)目價款
1、 工程款 :本合同工程造價為(人民幣):____________;
金額大寫:___________________________。
2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
第三條、工程圖紙
甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的 法規(guī) 、規(guī)范。
由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第四條、材料供應(yīng)
本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
對與甲方認(rèn)可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而增加的施工工費(fèi)及材料費(fèi)。
第五條、 工程款支付方式
1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項(xiàng)目報價執(zhí)行。
2、本 合同生效 后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清;
(1)工地開工前付_____元。
(2)工程進(jìn)行一半時付_____元。
(3)工程結(jié)束付_____元。
3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
第六條、工程工期
1、甲方要求比 合同范本 約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
2、在1、條件下,本 工程合同 范本施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當(dāng)天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
6、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第七條、工程質(zhì)量及 驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計變更和______省地方標(biāo)準(zhǔn)《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。
乙方工程部電話:________________。
7、乙方自檢合格后,應(yīng)及時通知甲方進(jìn)行材料進(jìn)場的驗(yàn)收、各個節(jié)點(diǎn)完工的驗(yàn)收,由甲方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗(yàn)收,可書面委托第三人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn),且甲方認(rèn)可該驗(yàn)收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗(yàn)收且未委托第三人進(jìn)行驗(yàn)收,延誤工期由甲方承擔(dān)。
8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知后七日內(nèi)須參加驗(yàn)收,若甲方無正當(dāng)理由逾期不參加驗(yàn)收,視為驗(yàn)收合格??⒐を?yàn)收合格后,乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。
甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時,可請有國家相關(guān)部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位予以認(rèn)證并自負(fù)費(fèi)用;若檢測不達(dá)標(biāo)則檢測費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方還需負(fù)責(zé)治理工作及承擔(dān)治理費(fèi)。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔(dān)所有費(fèi)用)。
竣工驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理竣工合格驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗(yàn)收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項(xiàng)書面約定。
竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個別且不涉及較大問題時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議“(作為竣工驗(yàn)收單附件)后,甲方可先行入住。
第八條、安全生產(chǎn)和防火
1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條、維修責(zé)任
本合同工程驗(yàn)收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購材料裝修項(xiàng)目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。
第十條、 違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十一條、 爭議的解決
本合同范本在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范本在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方(簽章):
委托代理人:
聯(lián)系電話:
_______年____月____日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
_______年____月____日
附件:
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共_____頁
3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
5、其他:本合同共_____頁
(附件)
____________________________ 工程裝修預(yù)算書
序號
項(xiàng)目名稱
單位
數(shù)量
合計
材料及共計說明(包括備注)
1
2
3
4
5
6
發(fā)包方(簽字)____________
________年____月____日
承包方(簽字)____________
________年____月____日
(附件)
____________ 方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
金額單位:________元
材料名稱
單位
品種
規(guī)格
數(shù)量
單價
金額
供應(yīng)時間
供應(yīng)至的地點(diǎn)
發(fā)包方(簽字)____________
________年____月____日
承包方(簽字)____________
________年____月____日
第12篇 建筑裝飾裝修工程設(shè)計合同范本專業(yè)版
委托人(甲方):
住址:
設(shè)計人(乙方):
設(shè)計證書等級:
住址:
甲方因____________________項(xiàng)目的裝飾裝修工程需要,特委托乙方進(jìn)行該設(shè)計工作,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本協(xié)議,供雙方遵照執(zhí)行。
一、設(shè)計工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍:
4、承包方式:
二、工程步驟
1、設(shè)計期限:
設(shè)計期限暫定為_________天,從乙方收到甲方支付的定金后開始計算,乙方完成全套設(shè)計圖紙并交付給甲方時截止。因甲方變更設(shè)計要求或遲延答復(fù),其耽誤的時間應(yīng)從合同約定的設(shè)計期限中相應(yīng)扣除。
2、設(shè)計流程:
(1)甲、乙雙方簽訂本合同時,同時支付設(shè)計款的______%,作為定金。乙方收到定金后______天內(nèi),向甲方提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖,如乙方未提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖,則雙倍向甲方返還定金。
(2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設(shè)計概念后,同時支付首期設(shè)計費(fèi)______元,乙方收到設(shè)計費(fèi)后______天內(nèi),向甲方提交較詳細(xì)裝修設(shè)計方案。
(3)甲方確認(rèn)立面方案、天花方案即支付第二期設(shè)計費(fèi)______元,乙方收到二期設(shè)計費(fèi)后______天內(nèi),向甲方提交詳細(xì)裝修施工圖及效果圖。
(4)甲方簽字確認(rèn)設(shè)計施工圖后即支付第三期設(shè)計費(fèi)______元,乙方向甲方提供全套正式設(shè)計施工圖紙。
(5)工地開工后,設(shè)計師配合施工隊(duì)現(xiàn)場指導(dǎo)并對業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務(wù)。
三、甲方職責(zé)
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時支付設(shè)計費(fèi)。
2、甲方應(yīng)將設(shè)計要求簡明扼要的告知乙方,若甲方中途需要對所提供資料作較大修改,造成乙方設(shè)計返工,除雙方需協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付相應(yīng)的費(fèi)用。
四、乙方職責(zé)
1、乙方須按合同規(guī)定的時間提交設(shè)計圖紙。
2、乙方應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神,按照甲方的要求完成設(shè)計,并不得對甲方的要求進(jìn)行較大修改,除非必要,應(yīng)與甲方協(xié)商。
3、若甲方未能按時支付設(shè)計費(fèi),乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求。
五、設(shè)計費(fèi)金額與支付
1、設(shè)計費(fèi)總額:人民幣____________元。
2、支付時間:
(1)雙方簽訂委托設(shè)計合同時,甲方即應(yīng)向乙方支付定金,即人民幣____________元;
(2)甲方支付第一期的設(shè)計費(fèi)即人民幣____________元;
(3)甲方支付第二期的設(shè)計費(fèi)即人民幣____________元;
(4)甲方支付第三期的設(shè)計費(fèi)即人民幣____________元;
六、違約責(zé)任和爭議解決
1、甲方在乙方提供有關(guān)設(shè)計圖紙后,未在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付設(shè)計費(fèi),或乙方無故延遲交付圖紙,均視為違反合同約定。逾期一日,處以設(shè)計費(fèi)_______%的違約金。
2、合同生效后,任何一方無故要求提前終止或解除合同的,應(yīng)支付定金的雙倍賠償給無過錯方。
3、甲、乙雙方在合同履行過程中,產(chǎn)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
七、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,自雙方義務(wù)履行完畢后終止。合同一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份,交給建筑單位備案________份。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)成一致的,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日
乙方:
負(fù)責(zé)人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日