翻新合同（16份范本）

發(fā)布時(shí)間：2023-01-04 10:18:10 查看人數(shù)：36

下載一鍵復(fù)制全文

目錄
第1篇門窗維修翻新裝修合同書第2篇廣告牌加固翻新承攬加工合同第3篇學(xué)校教學(xué)樓翻新施工合同第4篇翻新二手車買賣合同書第5篇舊房翻新裝修合同書第6篇房屋維修翻新合同第7篇廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積承攬合同第8篇廣告牌加固翻新承攬合同第9篇房屋承包翻新裝修合同第10篇墻面粉刷翻新合同書第11篇舊房翻新裝修合同書簡(jiǎn)易第12篇翻新舊車車輛買賣合同第13篇房屋翻新裝修合同第14篇賓館翻新裝修合同第15篇石材翻新合同-最新石材翻新合同第16篇翻新房屋裝修合同書

翻新合同

第1篇門窗維修翻新裝修合同書

甲方：

乙方：

一、工程范圍

____團(tuán)辦公區(qū)(紅樓內(nèi))所有房屋屋面(紅樓屋面除外)、屋檐、外墻及門窗維修翻新。

二、工程承包方式及造價(jià)

工程項(xiàng)目采用包工包料，乙方按甲方要求自行安排施工，總造價(jià)____萬(wàn)元左右。

三、施工期限

此維修項(xiàng)目施工期限為__天，____年_月_日開始施工，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按期、按量、按質(zhì)完成施工任務(wù)。如有違反，造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

四、工程質(zhì)量

乙方必須嚴(yán)格按照甲方提出的要求和施工方案進(jìn)料、施工，自覺接受甲方監(jiān)管人員的質(zhì)量監(jiān)管，所有進(jìn)料及施工單項(xiàng)均由甲乙雙方現(xiàn)場(chǎng)施工及監(jiān)管人員簽證認(rèn)可。

五、安全責(zé)任

乙方在施工過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范程序，杜絕責(zé)任事故發(fā)生。如在施工過(guò)程中發(fā)生與施工有關(guān)的一切安全責(zé)任(包括人員傷亡)事故，均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

六、付款方式

甲方先行預(yù)付工程款_萬(wàn)元整，其余款項(xiàng)在施工完畢后，經(jīng)驗(yàn)收合格及時(shí)由乙方造出結(jié)算單，由甲方分別按程序?qū)徍撕蟾犊?，款必須付到乙方法定帳戶?/p>

七、其他條款

乙方施工人員在施工期間，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)和____集團(tuán)的規(guī)章制度，文明施工。

本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

甲方代表(簽章)：

乙方代表(簽章)：

第2篇廣告牌加固翻新承攬加工合同

認(rèn)立合同雙方：________________

承攬方：________________

定作方：________________

定作方委托承攬方加工________――________高速公路________東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量

第二條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。

原材料等物品交(提)日期計(jì)算，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的________%)，在加工量達(dá)到________%，定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的________%)，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的________%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為________高速________東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的`，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份，交________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________(蓋章)承攬方：________________(蓋章)

代表人：________________(蓋章)代表人：________________(蓋章)

地址：________________地址：________________

電話：________________電話：________________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

帳號(hào)：________________帳號(hào)：________________

________年________月________日訂

第3篇學(xué)校教學(xué)樓翻新施工合同

2023學(xué)校教學(xué)樓翻新施工甲方：________鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)

乙方：________________

本工程項(xiàng)目由甲、乙雙方共同協(xié)商，為保證工程施工順利實(shí)施，保質(zhì)保量，安全文明按期竣工，雙方達(dá)成如下條款，望共同信守。

一、工程項(xiàng)目名稱：

教學(xué)樓墻涂刷工程。

二、工程施工工期：

自________年________月________日至________年________月________日。

三、承包方式：

由乙方包工包料的形式自行組織施工。按每平方米________元，一次性包斷。

四、工程質(zhì)量：

嚴(yán)格按照國(guó)家建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(gb50210-2001)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

五、工程付款方式：

該工程項(xiàng)目開工刷完驗(yàn)收合格后，甲方撥付乙方工程款按工程總造價(jià)的80%，具體面積以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)。其余工程款竣工后一年內(nèi)付清。

六、施工方法和維護(hù)：

1.施工前首先清除原有的脫落或起皮墻皮，再用墻面用白色抗堿封閉漆一遍，用高級(jí)外墻乳膠面漆封兩遍，為合格標(biāo)準(zhǔn);

2.墻面顏色及種類要求由甲方自行選定;

3.保修期為________年，在保修期內(nèi)如出現(xiàn)墻皮脫落或起皮、較大面積發(fā)花、脫色現(xiàn)象，由乙方負(fù)責(zé)維修或重新刷漆，直至甲方滿意為止。

七、安全文明竣工要求：

1.乙方在施工時(shí)，嚴(yán)格按照國(guó)家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標(biāo)準(zhǔn)施工;

2.甲方有權(quán)拒絕乙方使用不合格的原材料;

3.乙方在施工期間，嚴(yán)格采取安全施工保護(hù)措施，造成作業(yè)職工及有關(guān)人員的人身傷害傷亡、甲方工程設(shè)備及建筑材料等財(cái)產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失，與甲方無(wú)關(guān);

4.乙方在施工竣工后，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的垃圾清除，保持施工場(chǎng)地的清潔衛(wèi)生。

八、違約責(zé)任：

甲方：

1.提供具體規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求;

2.工程施工中如需變更技術(shù)等規(guī)范要求要及時(shí)與乙方說(shuō)明。

乙方：

1.嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，把好工程質(zhì)量關(guān);

2.如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，造成重新返工，工期延誤等損失，由乙方承擔(dān);

3.如乙方人為的工期延誤，每拖延一日，按工程總造價(jià)的5%進(jìn)行罰款，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。

九、未涉及條款，由甲乙雙方協(xié)商解決。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由雙方負(fù)責(zé)人簽字蓋章之日起生效。

甲方：________________

代表人：________________

乙方：________________

代表人：________________

第4篇翻新二手車買賣合同書

買方：__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

賣方：__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)甲、乙雙方就車輛買賣事宜達(dá)成以下協(xié)議，

共同遵照?qǐng)?zhí)行：

第一條：甲方購(gòu)買乙方所有的機(jī)動(dòng)車一輛：車號(hào)：__________________顏色：__________________產(chǎn)地：__________________型號(hào)：__________________發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼：____________底盤號(hào)碼：______________

第二條：甲方向乙方支付車款人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。包括三部分：定金、第一筆車款和其余部分車款。

第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當(dāng)日付定金______萬(wàn)元，三日內(nèi)再支付第一筆車款現(xiàn)金______萬(wàn)元;其余部分車款在該車辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)前全部付清。

第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應(yīng)立即交付無(wú)瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個(gè)月。并且保證他人對(duì)該車無(wú)任何權(quán)利要求。

第五條：辦理轉(zhuǎn)戶所需費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。乙方負(fù)有協(xié)助辦理的義務(wù)。

第六條：乙方應(yīng)交付給甲方該車的全部真實(shí)、有效的證件以及繳稅、費(fèi)憑證。

第七條：乙方應(yīng)保證交付前該車的.維護(hù)正常，手續(xù)完整。

第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。

第九條：乙方違反本合同，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。

第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。甲方(授權(quán)簽字人)：__________________乙方(授權(quán)簽字人)：__________________

第5篇舊房翻新裝修合同書

甲方：_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

乙方：_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

根據(jù)甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本合同，雙方共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：一樓展示大廳裝修工程。

2、工程內(nèi)容：裝修一樓大廳背景墻、電視墻、展示臺(tái)等。

3、本工程范圍：包工包料、包質(zhì)量、包安全和文明施工。

二、合同價(jià)款和支付方式

1、本工程材料總造價(jià)：_________________元(￥_________元)整，施工費(fèi)按照施工實(shí)際圖案的平米數(shù)計(jì)算。每平米_______元。

2、付款方式：乙方材料進(jìn)入工地后甲方付給乙方工程材料費(fèi)的40%，工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方即付給乙方剩余工程款全部金額。

三、甲方職責(zé)

1、提供完整的工程施工場(chǎng)地并協(xié)調(diào)好各部門，以保障工程的順利進(jìn)行。

2、提供乙方施工過(guò)程中的供水及供電。

3、負(fù)責(zé)隱蔽工程的隱蔽前驗(yàn)收。

4、及時(shí)做好工程竣工后的組織驗(yàn)收工作。

四、乙方職責(zé)

1、切實(shí)按照工程設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范嚴(yán)格操作精細(xì)施工，確保工程質(zhì)量與安全。

2、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作，并遵守公司有關(guān)管理制度。

3、負(fù)責(zé)整個(gè)工程預(yù)算確定項(xiàng)目所需材料的質(zhì)量，嚴(yán)格按工程設(shè)計(jì)方案所列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，選購(gòu)材料。

4、負(fù)責(zé)及時(shí)配合甲方做好工程竣工后驗(yàn)收工程。

五、違約責(zé)任

1、因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

六、其他事項(xiàng)

1、其他未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：_________________乙方：_________________

簽約代表：_________________簽約代表：_________________

第6篇房屋維修翻新合同

2023房屋維修翻新甲方：_________物業(yè)服務(wù)有限公司

乙方：_________筑工程有限公司

一、工程范圍

_________團(tuán)辦公區(qū)(紅樓內(nèi))所有房屋屋面(紅樓屋面除外)、屋檐、外墻及門窗維修翻新。

二、工程承包方式及造價(jià)

工程項(xiàng)目采用包工包料，乙方按甲方要求自行安排施工，總造價(jià)_________萬(wàn)元左右。

三、施工期限

此維修項(xiàng)目施工期限為_________天，_________年_________月_________日開始施工，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按期、按量、按質(zhì)完成施工任務(wù)。如有違反，造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

四、工程質(zhì)量

五、安全責(zé)任

六、付款方式

甲方先行預(yù)付工程款_________萬(wàn)元整，其余款項(xiàng)在施工完畢后，經(jīng)驗(yàn)收合格及時(shí)由乙方造出結(jié)算單，由甲方分別按程序?qū)徍撕蟾犊?，款必須付到乙方法定帳戶?/p>

七、其他條款

乙方施工人員在施工期間，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)和_________集團(tuán)的規(guī)章制度，文明施工。

本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

甲方代表_________(簽章)：乙方代表_________(簽章)：

第7篇廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積承攬合同

認(rèn)立合同雙方:________________

承攬方:________________

定作方:________________

定作方委托承攬方加工________――________高速公路________東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量

第二條加工成品質(zhì)量要求:

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條總價(jià)款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的________%),在加工量達(dá)到________%,定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的________%),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的________%),預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為________高速________東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的`,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、_____,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方:________________(蓋章)承攬方:________________(蓋章)

代表人:________________(蓋章)代表人:________________(蓋章)

地址:________________地址:________________

電話:________________電話:________________

開戶銀行:________________開戶銀行:________________

帳號(hào):________________帳號(hào):________________

________年________月________日訂

第8篇廣告牌加固翻新承攬合同

認(rèn)立合同雙方：________________

承攬方：________________

定作方：________________

第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量

第二條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為________高速________東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責(zé)任

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

定作方：________________(蓋章)承攬方：________________(蓋章)

代表人：________________(蓋章)代表人：________________(蓋章)

地址：________________地址：________________

電話：________________電話：________________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

帳號(hào)：________________帳號(hào)：________________

________年________月________日訂

第9篇房屋承包翻新裝修合同

2023房屋承包翻新裝修甲方：

乙方：

為了順利完成工程任務(wù)，保證工程質(zhì)量，明確雙方責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特定如下條款，供雙方遵守執(zhí)行。

第一條乙方承包甲方庫(kù)區(qū)南側(cè)房屋_間翻修和生活區(qū)洗澡堂外側(cè)房屋、間裝修工程，必須按質(zhì)、按量、按時(shí)完成工程任務(wù)，承包形式為包工包料。

第二條工程時(shí)問(wèn)：________年____月____日至____月____日

第三條工程要求

1.庫(kù)區(qū)東南側(cè)_間房屋翻修范圍包括房頂拆除、更換房梁、油毯、木板、瓦;_間房屋粉刷、吊頂、安裝照明線路、供水管、門窗，墻裙底部1.3為油漆，1.3以上為涂料面，要求墻面光滑、照明線路不許外露。

2.澡堂外側(cè)一間房屋粉刷標(biāo)準(zhǔn)和飯?zhí)靡笠恢拢鼡Q電開關(guān)，維修照明線路，油漆3個(gè)門。

第四條工程質(zhì)量和檢查驗(yàn)收1.本工程以國(guó)家300-88《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)。

第五條乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明和國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范規(guī)程、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方技術(shù)人員監(jiān)督檢查。

3.甲方對(duì)乙方的施工程序、工程質(zhì)量實(shí)行全程監(jiān)督檢查。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，視影響程度給予乙方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。工程施工中若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，其損失有乙方承擔(dān)。

4.工程竣工后，由甲方組織有關(guān)技術(shù)人員，依據(jù)有關(guān)規(guī)定與要求組織驗(yàn)收。第五條合同簽訂后，甲方由劉__、乙方由張_為現(xiàn)場(chǎng)代表，及時(shí)解決工程現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的人為問(wèn)題，并由甲方代表全程監(jiān)控乙方施工質(zhì)量。

第六條依據(jù)__省頒布的建筑工程預(yù)算定額及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)文件作出工程造價(jià)總值人民幣_(tái)___元。

第七條工程交工驗(yàn)收合格后，由甲方一次性將工程款的90%撥付乙方。

第八條工程保修期一年，在工程交工后一年內(nèi)，工程質(zhì)量出現(xiàn)任何問(wèn)題，均由乙方無(wú)償修理，保修期滿后由甲方將工程款的10%撥付乙方。

第九條其他條款：

1.乙方在施工中應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，加強(qiáng)安全管理，如發(fā)生工傷事故，由乙方自行負(fù)責(zé)。

2.乙方必須保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔，并遵守甲方營(yíng)區(qū)和庫(kù)區(qū)安全管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工人員人為造成的不安全后果負(fù)全責(zé)。

第十條本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

第十一條合同有效期限，自雙方代表簽字蓋章后生效，至工程驗(yàn)收及保修期滿后失效。

第10篇墻面粉刷翻新合同書

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，由乙方承攬甲方內(nèi)墻粉刷翻新工作，為規(guī)范雙方在履行合同過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，特訂立以下合同條款：

一、由乙方全部包工包料，就餐自理。

粉刷每平方米10元，面積是平方米，竣工驗(yàn)收據(jù)實(shí)丈量結(jié)算。

甲方驗(yàn)收后一次付清工程款。

二、要求粉刷面：白、光、無(wú)疤痕、無(wú)溝跡(乳膠漆由甲方提供原料、乙方施工)施工標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家通用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方要及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

三、乙方對(duì)此工程不得轉(zhuǎn)包，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)施工，按期竣工。

四、乙方應(yīng)文明安全施工，施工人員上崗必須具備防護(hù)措施，佩戴安全帽、保證施工面的整潔衛(wèi)生，自行清除工作面垃圾。

不得到處大小便。

期間發(fā)現(xiàn)無(wú)佩戴安全帽、無(wú)遵守甲方規(guī)定每次罰款500元，乙方必須保證乙方自身安全，若發(fā)生意外安全事故甲方概不負(fù)責(zé)。

乙方保證甲方財(cái)產(chǎn)不損壞、不損失。

五、乙方服從甲方的監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)提出的問(wèn)題當(dāng)天予以改正。

六、乙方必須在年月日之前完工，甲方驗(yàn)收合格后十天內(nèi)付清所有甲方應(yīng)承擔(dān)的給乙方的費(fèi)用。

七、工程結(jié)束后乙方負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場(chǎng)的垃圾。

協(xié)議簽訂后，一式兩份，甲乙雙方認(rèn)真履行。

第11篇舊房翻新裝修合同書簡(jiǎn)易

甲方(業(yè)主)：_________________

乙方(承包方)：_________________

甲方將翻新裝修承包給乙方，甲乙雙方本著友好協(xié)商原則，達(dá)成如下事宜：

一、裝修時(shí)間：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日結(jié)束。

二、乳膠漆翻新元/平方米，共平方米，總承包價(jià)

三、裝修項(xiàng)目：乳膠漆翻新：1：_________________用石膏膠水點(diǎn)補(bǔ)裂縫及起堿處。2：_________________用砂紙砂原基層。3：_________________用808膠水滿刷一遍基層。4：_________________用藍(lán)星剛玉膩?zhàn)訚M刮一遍找平。5：_________________用砂紙砂墻找平，6：_________________用立邦凈味漆(500元/桶)刷兩遍乳膠漆。

四、付款方式：乙方進(jìn)場(chǎng)施工后，甲方需及時(shí)支付給乙方材料費(fèi)。人工費(fèi)結(jié)合裝修進(jìn)度支付一部分，其余的到翻新裝修全部結(jié)束后一次性結(jié)清。

五，乙方必須按合同要求保證材料和施工質(zhì)量，如有質(zhì)量問(wèn)題，乙方要無(wú)條件的按時(shí)解決。保修期為五年，保修期內(nèi)如是乳膠漆翻新方面的質(zhì)量問(wèn)題，乙方要及時(shí)的無(wú)條件的進(jìn)行維修，

甲方簽字：_________________乙方簽字：_________________

日期：_________________日期：_________________

第12篇翻新舊車車輛買賣合同

2023翻新舊車車輛買賣賣方： ;身份證號(hào)： ; 地址：買方： ;身份證號(hào)： ; 地址：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《二手車流通管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同,以資信守。

一、車輛情況

1、車類型號(hào)： ;車身顏色： ;車牌號(hào)碼： ;行駛公里： ;發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)： ; 車架號(hào)碼： ;初次入戶時(shí)間： ;車輛購(gòu)置稅完稅證明號(hào)：;車輛保險(xiǎn)險(xiǎn)種及到期日：。

2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示)： □行駛證正、副本 □購(gòu)置稅(費(fèi))證 □路費(fèi)收據(jù) □車船使用稅標(biāo)志 □定編證(使用證) □營(yíng)運(yùn)證□機(jī)動(dòng)車輛登記證書 □備胎 □千斤頂 □鑰匙( )把

3、賣方在如實(shí)告知車輛維修記錄情況下，買方確認(rèn)所購(gòu)車輛的目前實(shí)際狀況，不得以車況為由中途退車。

4、賣方保證該車的來(lái)源合法，手續(xù)齊全、真實(shí)有效，并承擔(dān)因該車和手續(xù)不合法引起的法律責(zé)任及買方損失。

二、交易金額及付款方式

1、本車價(jià)款為人民幣(大寫元)。共分為三部分：定金、第一筆車款和其余部分車款。車輛因過(guò)戶而產(chǎn)生的費(fèi)用由方承擔(dān)。

2、買方于本協(xié)議簽訂之日付價(jià)款的 %作為定金，第一筆車款

在簽訂合同后日付款，其余部分車款在車輛過(guò)戶之后交付之時(shí)一次性付清。

三、交付及過(guò)戶相關(guān)問(wèn)題約定

1、買賣雙方就過(guò)戶問(wèn)題達(dá)成如下共識(shí)：協(xié)議簽訂之日，買方向賣方支付相應(yīng)定金，買方交付第一筆車款后，賣方應(yīng)即時(shí)交付車輛(包括行駛證)并積極配合買方進(jìn)行過(guò)戶等相關(guān)手續(xù)。辦理完畢后，買方支付剩余價(jià)款，賣方交付相關(guān)證件及隨車物品。

2、賣方交付車輛及隨車工具應(yīng)保證是無(wú)瑕疵的。瑕疵保證期為交付車輛之日起1個(gè)月，并且保證他人對(duì)該車無(wú)任何權(quán)利要求。

3、該車在20 年月日時(shí) 分以前發(fā)生一切交通事故、經(jīng)濟(jì)糾紛、法律責(zé)任、交通違章均由原車主或轉(zhuǎn)讓人負(fù)責(zé), 該車在20 年月日時(shí)分以后發(fā)生一切交通事故、經(jīng)濟(jì)糾紛、法律責(zé)任、交通違章均由承買人負(fù)責(zé)。

四、違約責(zé)任

1、賣方在收到買方的購(gòu)車款后，需積極、及時(shí)地轉(zhuǎn)移車輛的所有權(quán)，將車輛交由買方占有、使用。若賣方無(wú)故拖延交付或拒絕交付，則需向買方支付雙倍定金作為違約金。

2、若因賣方的責(zé)任導(dǎo)致車輛不能過(guò)戶，賣方須向買方支付雙倍定金作為違約金。

3、買方若違反合同約定，賣方將不退還定金。

4、買方應(yīng)謹(jǐn)遵雙方的約定，在車輛未辦理過(guò)戶期間謹(jǐn)慎小心、誠(chéng)實(shí)信用，及時(shí)處理車輛所發(fā)生的各事項(xiàng)。若因買方未及時(shí)處理給賣方造成損失，買方需承擔(dān)必要的賠償責(zé)任。

五、補(bǔ)充條款六、爭(zhēng)議管轄

因本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，買方經(jīng)常居住地人民法院管轄。

七、當(dāng)該車從車方名下過(guò)戶到買方名下并交付買方，買賣雙方辦理完移交手續(xù)后，本協(xié)議即執(zhí)行完畢。

八、本協(xié)議壹式貳份，買方壹份，賣方壹份，簽字蓋章后生效。

九、補(bǔ)充協(xié)議具有與本約定相同的法律效力。

買方：(簽章)

年月日

賣方：(簽章) 年月日

第13篇房屋翻新裝修合同

甲方：

乙方：

為了順利完成工程任務(wù)，保證工程質(zhì)量，明確雙方責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特定如下條款，供雙方遵守執(zhí)行。

第一條乙方承包甲方庫(kù)區(qū)南側(cè)房屋x間翻修和生活區(qū)洗澡堂外側(cè)房屋、間裝修工程，必須按質(zhì)、按量、按時(shí)完成工程任務(wù)，承包形式為包工包料。

第二條工程時(shí)問(wèn)：________年____月____日至____月____日

第三條工程要求

1.庫(kù)區(qū)東南側(cè)x間房屋翻修范圍包括房頂拆除、更換房梁、油毯、木板、瓦;x間房屋粉刷、吊頂、安裝照明線路、供水管、門窗，墻裙底部1.3m為油漆，1.3m以上為涂料面，要求墻面光滑、照明線路不許外露。

2.澡堂外側(cè)一間房屋粉刷標(biāo)準(zhǔn)和飯?zhí)靡笠恢?，更換電開關(guān)，維修照明線路，油漆3個(gè)門。

第四條工程質(zhì)量和檢查驗(yàn)收

1.本工程以國(guó)家gbj300-88《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)。

2.乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明和國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范規(guī)程、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方技術(shù)人員監(jiān)督檢查。

3.甲方對(duì)乙方的施工程序、工程質(zhì)量實(shí)行全程監(jiān)督檢查。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，視影響程度給予乙方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰(罰款從承包費(fèi)中劃撥)。工程施工中若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，其損失有乙方承擔(dān)。

4.工程竣工后，由甲方組織有關(guān)技術(shù)人員，依據(jù)有關(guān)規(guī)定與要求組織驗(yàn)收。

第五條合同簽訂后，甲方由劉xx、乙方由張x為現(xiàn)場(chǎng)代表，及時(shí)解決工程現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的人為問(wèn)題，并由甲方代表全程監(jiān)控乙方施工質(zhì)量。

第六條依據(jù)xx省頒布的建筑工程預(yù)算定額及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)文件作出工程造價(jià)總值人民幣xxxx元。

第七條工程交工驗(yàn)收合格后，由甲方一次性將工程款的90%撥付乙方。

第八條工程保修期一年，在工程交工后一年內(nèi)，工程質(zhì)量出現(xiàn)任何問(wèn)題，均由乙方無(wú)償修理，保修期滿后由甲方將工程款的10%(工程維修押金)撥付乙方。

第九條其他條款：

1.乙方在施工中應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，加強(qiáng)安全管理，如發(fā)生工傷事故，由乙方自行負(fù)責(zé)。

2.乙方必須保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔，并遵守甲方營(yíng)區(qū)和庫(kù)區(qū)安全管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工人員人為造成的不安全后果負(fù)全責(zé)(特別是庫(kù)房安全)。

第十條本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

第十一條合同有效期限，自雙方代表簽字蓋章后生效，至工程驗(yàn)收及保修期滿后失效。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

第14篇賓館翻新裝修合同

2023賓館翻新裝修發(fā)包人：__________________(全稱)

承包人：__________________(全稱)

依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和l國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、遵循平等、自愿公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)協(xié)商同意就本建設(shè)工程建設(shè)施工事項(xiàng)達(dá)成一致,訂立本合間。以資共同遵守。

一、工程概況

工程名稱:__________________

承包范制:賓館室內(nèi)裝修清包工。

承包工程內(nèi)容計(jì)價(jià)款:

1、包門窗口_________元/個(gè)。

2、木龍骨吊平頂石膏板_________元/平方米。

3、木龍骨起池吊頂石言板________元/平方米。

4、衛(wèi)生問(wèn)粘瓷片地板磚_________元/平方米。

5、衛(wèi)生間吊頂_________元/平方米。

6、粘大理石花崗巖_________元/平方米。

7、內(nèi)j墻刷乳膠漆_________元/平方米。

最后依實(shí)際工程量結(jié)算。

二:付款方式:

1、工程開工，工人進(jìn)場(chǎng)后預(yù)付生活費(fèi)________元。

2、主體工程完一半時(shí)付________________元。

3、余款在本工程竣工驗(yàn)收合格后_______日內(nèi)一次付清。

三、同工期

開工日期:________________

竣工日期:________________

四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1、木工程依工圖紙、設(shè)計(jì)變更、建筑裝飾t程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑交裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)》施工驗(yàn)收。

2、工.科質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。

五、甲方責(zé)任:

1、負(fù)責(zé)小理該工程有關(guān)職能部門的一切于續(xù)及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。

2、負(fù)責(zé)工科造價(jià)的所有稅款。

3、負(fù)責(zé)處理四鄰群眾關(guān)系發(fā)生的一切費(fèi)用。

4、按約定付款方式準(zhǔn)時(shí)付款，否則t期可順期延長(zhǎng)。

5、負(fù)責(zé)由不可抗力自然災(zāi)害造成的一切經(jīng)濟(jì)損火。

6、按工程進(jìn)度即使供應(yīng)材料、水電及損耗品。

7、因材料不合格造成的經(jīng)濟(jì)損失。

六:承包方責(zé)任:

1、按圖紙及《現(xiàn)行建筑質(zhì)量施工驗(yàn)收規(guī)范》施工，按約定的合格工程按期交上。

2、因施工技術(shù)質(zhì)量不合格，需翻t造成的一切經(jīng)濟(jì)損失

3、未經(jīng)甲方同意擅自拆改原有結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此放生的經(jīng)濟(jì)損失和事故的一切費(fèi)用。

4、妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及陳設(shè)家具和其他物品如有意損壞,應(yīng)照價(jià)賠償。

5、在施工過(guò)程巾如發(fā)生安全事故的部分經(jīng)濟(jì)費(fèi)用

七、本合同經(jīng)雙方簽字之日起生效，工科竣工驗(yàn)收后，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢，合同終止。具有法律效率。望共同遵守。

八、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)商解認(rèn)。木合同一式兩份，承包方發(fā)包方各侍一份.

甲方代表:________________

乙方代表:________________

___________年___________月_________日

第15篇石材翻新合同-最新石材翻新合同

發(fā)包單位(以下簡(jiǎn)稱甲方)：__________________________________石材翻新

承包單位(以下簡(jiǎn)稱乙方)：__________________________________石材翻新

現(xiàn)甲方將__________________________________工程項(xiàng)目的施工與缺陷維修授予乙方承擔(dān)。根據(jù)〈〈民法典〉〉及相關(guān)法律規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，強(qiáng)化管理、保證工程質(zhì)量、加快工程進(jìn)度，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。

一、工程名稱及內(nèi)容

1、工程名稱：_____________________________________________________;

2、工程范圍：_____________________________________________________。

二、施工日期

本工程項(xiàng)目于________年____月____日開工，________年____月____日竣工?？偣て跒開______天。

三、合同金額及付款方式

1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：_________元/平方米?？偸┕っ娣e共計(jì)：_________平方米。本工程總造價(jià)為人民幣_(tái)________元(大寫：________________);

2、本合同簽定后，甲方支付乙方工程預(yù)付款的%_________元,工程進(jìn)度達(dá)到具備做表面結(jié)晶時(shí),甲方支付乙方工程款%__________元,竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方三日內(nèi)結(jié)清余款________元。逾期乙方按尾款額加收3%/日滯納金。

四、工程管理、工程質(zhì)量及作業(yè)程序

1、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)障礙物的清理，免費(fèi)提供水、電、工具材料存放點(diǎn)和施工時(shí)必要的方便條件;石材翻新

2、甲乙雙方共同努力實(shí)現(xiàn)本工程項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在施工過(guò)程中，甲方將派專人對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收、簽證。

工程所需要的各種材料有乙方自行采購(gòu)，乙方必須確保材料及施工質(zhì)量。嚴(yán)格按照目標(biāo)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)工程精心實(shí)施;石材翻新

3、乙方必須在合同規(guī)定的日期內(nèi)完工，加強(qiáng)工程管理，保證文明施工和安全。各種材料堆放、施工場(chǎng)地布置必須整齊、合理，愛護(hù)甲方設(shè)備，嚴(yán)禁野蠻施工。

提高安全、防災(zāi)保險(xiǎn)意識(shí)，杜絕事故發(fā)生;石材翻新

五、施工程序參考我公司《大理石翻新工藝》和樣板標(biāo)準(zhǔn).

六、本協(xié)議甲乙雙方簽字蓋章后生效，

甲乙雙方各持一份，據(jù)有法律效力。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表(簽字)：代表(簽字)：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

簽定日期：簽定日期：

第16篇翻新房屋裝修合同書

甲方：_________

代表人：_________

乙方：_________

代表人：_________

依照《民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程地點(diǎn)_________.

2、工程內(nèi)容及做法：詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。

3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

包工包料

包工、包部分材料

包工不包料。

4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，雙方簽字之日起計(jì)算，并由乙方開具工程保修單。您正瀏覽的文章由..整理，版權(quán)歸原作者、原出處所有。

5、合同價(jià)款及付款方式：

本合同總價(jià)為：__________________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單，并將有關(guān)資料送交甲方，由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無(wú)異議視為同意，并在簽字同時(shí)結(jié)清工程余款，工程發(fā)票中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。

二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)

甲方：

1、開工前_________天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對(duì)只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆，遮蓋，采取保護(hù)措施

2、提供施工期間的水源、電源，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的關(guān)系

4、不得變動(dòng)建筑主體或者承重結(jié)構(gòu)，如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)

5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用

6、對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督

7、甲方家庭成員對(duì)工程的意見，均需經(jīng)過(guò)甲方代表與乙方接觸。

乙方：

1、根據(jù)施工圖紙，提供施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方備案認(rèn)可

2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程

3、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和工程成品的保護(hù)，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生，如有發(fā)生，應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù)

4、文明施工，佩證上崗，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

三、工程變更

1、工程施工過(guò)程中，甲方提出修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書面變更協(xié)議后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失，延誤工期的，還應(yīng)賠償。

四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

1、由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，并事先通知乙方，雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管，并收取一定的保管費(fèi)用，如造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。

3、由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、品種、等級(jí)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí)，禁止使用如已使用，其后果和損失均由乙方承擔(dān)。

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收

1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按2023年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

2、工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收三部分，其中對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時(shí)辦理，以便進(jìn)入下道工序施工，甲方如不能按通知時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)視作同意。工程全部結(jié)束后，乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知乙方，另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用，驗(yàn)收合格簽字后，結(jié)清工程余款，工程保修單即行生效

3、如未經(jīng)驗(yàn)收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗(yàn)收合格。

4、施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量予以驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應(yīng)根據(jù)國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部2023年1月1日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”，進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測(cè)，并提供檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)17號(hào)文件精神，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)列入工程預(yù)算中，檢測(cè)結(jié)果不合格，雙方應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。

6、甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，并另簽補(bǔ)充合同。

六、工期延誤

1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字，工期相應(yīng)順延：

工程量變化和設(shè)計(jì)變更

不可抗力

甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

4、因乙方責(zé)任未按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

七、工程監(jiān)理

若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。

八、違約責(zé)任

1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。

2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應(yīng)按合同總造價(jià)的5%作為違約金，會(huì)付給對(duì)方，因一方擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金時(shí)，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無(wú)法履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過(guò)另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

3、甲方責(zé)任：

未按合同規(guī)定的時(shí)間、要求提供材料、設(shè)備，應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺(tái)班的實(shí)際損失。

由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用造成質(zhì)量問(wèn)題或損壞，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。

甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。

4、乙方責(zé)任

工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求無(wú)償修理或返工，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此造成的損失或事故由乙方承擔(dān)。

乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等，如有損壞，應(yīng)予賠償。

由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款1‰的滯納金。

九、合同爭(zhēng)議的解決方式