機械加工設備合同（16份范本）

第1篇 20xx年機械加工合同書

承 攬 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注

第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（ ）項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁；

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____

第2篇 20xx委托機械加工合同

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁；

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____

第3篇 機械加工廠合伙合同書

甲方：___________________________ 合同編號：___________________

身份證號碼：_____________________ 簽訂地址：___________________

乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

身份證號碼：_____________________

甲乙雙方本著互惠互利,共同受益的原則,經過友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，就機械加工廠合伙事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

第一條 合伙目的：共營共利。

第二條 責任承擔：機械加工廠（下稱“工廠”）由合伙人共同同時共資,合伙經營,共享收益,共擔風險,并對工廠債務承擔無限連帶責任。

第三條 工廠基本情況：

1．名稱：___________________。

2．經營場所：______________。

3．經營范圍：___________________。

第四條合伙人姓名,出資方式及出資額

1．出資總額：人民幣_____萬元（大寫：_________）。

2．合伙人姓名：_____，出資方式：_____，計人民幣_____萬元。

3．合伙人姓名：_____，出資方式：_____，計人民幣_____萬元。

4．各合伙人于_____年_____月_____日前繳付出資,出資額沒有實際繳付的,不能算合伙人已經出資。

第五條 合伙人的權利和義務

1．了解合伙企業(yè)的經營狀況和財務狀況；

2．有優(yōu)先受讓其他合伙人轉讓的財產份額和優(yōu)先購買機械工廠的新增資金,但須經其他合伙人同意；

3．機械加工廠如因故終止,合伙人依法分得本工廠的剩余財產；

4．按照出資比例分取紅利和分擔虧損；

5．合伙人不得從事?lián)p害本工廠利益的活動；

6．本工廠應意識到依照法律,行政法規(guī)的規(guī)定建立企業(yè)財務,會計制度,并依法履行納稅義務的重要性；

7．本機械加工廠存續(xù)期間,合伙人向合伙人以外的人轉讓其在合伙企業(yè)中的全部或者部分財產份額時,須經其他合伙人一致同意。合伙人以外的人依法受讓合伙企業(yè)財產份額的,經修改合伙協(xié)議即成為本機械加工廠的合伙人,依照修改后的合伙協(xié)議享有權利,承擔責任。

第六條 工廠管理

1．合伙人對執(zhí)行本機械加工廠事務享有同等的權利,經全體合伙人協(xié)商,委托合伙人_____為合伙企業(yè)事務執(zhí)行人,共_____名；委托合伙人_____為本機械加工廠的法定代表人。

2．執(zhí)行本機械加工廠事務的合伙人,對外代表本工廠，該合伙人應維護工廠利益)。

3．經全體合伙人決定,對本工廠事務實行一人一票的表決辦法，本著友好的合作精神協(xié)商解決問題。

第七條 入伙,退伙。

1．本工廠如有新合伙人入伙時,應當經全體合伙人同意,并依法訂立書面入伙協(xié)議(或修訂本協(xié)議)。

2．合伙人退伙,應經全體合伙人同意,在不給本工廠事務執(zhí)行和市場發(fā)展造成不利影響的情況下,可以退伙,但應當提前_____日通知其他合伙人。

3．合伙人擅自退伙后,應當賠償由此給其他合伙人造成的損失。

4．此條款未詳盡的,依據(jù)有關法律法規(guī)執(zhí)行。

第八條 解散與清算。

1．本工廠經營期限為_____年，自本協(xié)議簽訂之日起計算。

2．本工廠有以下情形的本合同任終止，解散工廠并清算：

（1）合伙協(xié)議約定的經營期限屆滿,合伙人不愿繼續(xù)經營的；

（2）全體合伙人決定解散；

（3）合伙協(xié)議約定的合伙目的已經實現(xiàn)或者確定無法實現(xiàn)；

（4）被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照；

（5）出現(xiàn)法律,行政法規(guī)規(guī)定的合伙企業(yè)解散的其他原因。

3．合作期滿或提前終止合作的，雙方應依法對本項目所有有關資產進行清算，清算后的剩余財產，按如下方式分配：______________。

第九條 違約責任

1．除本合同另有約定外，任何一方不得提前終止本合同，否則，應賠償給對方造成的損失，并向對方支付違約金人民幣_____元（大寫：____）。

2．合同各方應嚴格按合同的約定履行自己的義務，如果本合同任何一方違反本合同及有關法律法規(guī)的規(guī)定導致本合同未獲履行和未獲完全履行，違約方應承擔由此引起的全部責任，向守約方支付違約金人民幣_____元（大寫：____）；違約金不足以彌補守約方損失的，違約方還應當賠償守約方遭受的損失，而且守約方有權提前解除或終止本協(xié)議書。

第十條 保密

一方對因機械加工廠合伙而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經另一方書面同意的除外。

第十一條 補充與變更

本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

第十二條 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

第十三條 爭議的解決

本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第______種方式解決：

（1）將爭議提交______仲裁委員會仲裁；

（2）依法向______人民法院提起訴訟。

第十四條 權利的保留

任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。

第十五條 生效條件

1．本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

2．本合同—式______份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)______份，其他用于履行相關法律手續(xù)。

甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

聯(lián)系電話：________________________ 聯(lián)系電話：________________________

電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

第4篇 機械加工合同（完整模板）

定作方：________________

承攬方：________________

經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議：

一、產品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量

二、質量標準：按定作方提供圖紙及技術要求制作,產品自交貨之日起質保期______年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。

三、交貨期：見備注。

四、交貨：______________

交貨地點：______________

運輸費由承攬方承擔。

運輸方式：承攬方自主選擇。

五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：

包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。

六、驗收方式：貨到定作方指定地點后，定作方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，______個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給承攬方。

七、提出異議期限：

定作方若對產品有異議應在入場驗收后_______日內以書面形式向承攬方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格承攬方在接到書面異議后應在______日內作出書面答復。

八、質量責任：

承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。

九、結算方式：

1、合同簽字蓋章生效后______日內，定作方支付合同總價20%預付款定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票__日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。

2、支付方式：轉賬支票。

十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。

十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。

承攬方(章)：______________

住所：______________

負責人：______________

經辦人：______________

電話：______________

傳真：______________

開戶銀行：______________

賬號：______________

稅號：______________

蓋章日期：______________

定作方(章)：______________

住所：______________

負責人：______________

經辦人：______________

電話：______________

傳真：______________

開戶銀行：______________

賬號：______________

稅號：______________

蓋章日期：______________

第5篇 特殊機械加工合同通用版

甲方：____________

乙方：____________(承攬方)附加身份證復印件

加工____________，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權利和義務

1、合同簽定后，甲方為乙方提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/㎡)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

三、違約條款

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(____________元/㎡)的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米______元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期________月，_________年________月________日起至__________年________月________日止。

本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據(jù)生產定單續(xù)簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：____________乙方：____________

______年______月______日

第6篇 機械加工合同（零件）

甲方：______________

乙方：______________

簽訂日期：________年______月________日

乙方為甲方加工零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條：加工成品質量要求：

一：甲方提供圖紙和質量要求。

二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

第二條：甲方提供圖紙共計：_______份，由甲方于____________年______月________日前送交

乙方乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方甲方應當及時回復，提出修改意見。

第三條：加工價款： 按核定價格計算共計：____________元。(乙方附明細清單)

第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標

準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。

第五條：交貨的時間和地點：________年______月________日全部交貨任何一方如要求

提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提 貨。

第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：______________________元(大寫：______________元) 乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳。

第八條：乙方的違約責任：

一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。

二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值______%的違約金。

第九條：甲方的違約責任：

一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。

二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值%的違約金。

三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向 乙方償付違約金。

第十條：不可抗力： 在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任但乙方應當采取積極 措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免 除乙方責任在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙 方因此造成的損失。

第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同 公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法 院起訴。

本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：______________(蓋章) 乙方：______________(蓋章)

代表人：______________ 代表人：______________

地址：______________ 地址：______________

電話：______________ 電話：______________

開戶銀行：______________ 開戶銀行：______________

帳號：______________ 帳號：______________

第7篇 2023年機械加工合同

承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

第8篇 機械加工技術服務合同

2023機械加工技術服務承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____

第9篇 20xx機械加工合同參考

承 攬 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注

第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日承攬方：________________________代表人：________

_ ___年____月____日

第10篇 機械加工廠規(guī)章制度

一、目的

為規(guī)范工作秩序,提高工作效率,保證車間生產正常進行,讓員工做好本職工作,特制訂本制度。

二、適用范圍:本廠全體工作人員。

三、具體制度

(一)考勤管理: 標準考勤時間:辦公室人員:上午07..30—11..15, 下午12..00—17..00;生產人員:上午07..30—19..30, 晚上19..30—07..30。

1、嚴禁遲到或早退、不打卡或代人打卡。如果出現(xiàn)代人打卡者,雙方違反當事人扣除當月全勤獎。

2、如果出現(xiàn)因考勤機故障或員工卡不能正常打卡的,則由本人到車間進行登記,并由直接上級簽字認可,否則按曠工處理。

3、上班時間超過半小時到達車間均屬于遲到,30分鐘以上未到崗位也未請假視為曠工一天,每遲到或早退一次,10分鐘以內罰款10元。遲到10-30分鐘(含30分鐘)的每次均罰款50元。一個月內累計遲到的次數(shù)達3次者(含3次),記曠工一天。

4.若一個月內累計遲到的次數(shù)達10次以上(含10次),或半年內累計遲到的次數(shù)達20次以上(含20次)屬于嚴重違反公司規(guī)章制度,將予以辭退。

(二)班前會、班后會

1、早晨07..20及晚上19..20召開交接班會議。

2、如果有事或其他原因造成不能參加會議者,必須提前給班長打電話說明原因。

3、交班班長在生產中遇到的問題,盡量在本班解決,為下一班的安全生產打下良好基礎,如問題未能解決,做好詳細交班記錄,并上報車間主任,在交接班時與接班負責人解釋清楚后方可下班。

4、交班時交班班長必須如實反映生產狀況和設備運行情況,不得對存在的問題隱瞞,接班者要嚴肅認真,仔細檢查,做到交班清,接班嚴。

5、如果交班者故意隱瞞事實真相或有意違反規(guī)定,雖然接班者已接班,但發(fā)生的后果視情節(jié)嚴重由雙方共同承擔。

6、交班人員應明確回復接班人員提出的問題,并和接班人員共同核實,檢查設備運行情況。

7、交班人員在接班人員因故未到現(xiàn)場,或未完成接班檢查工作前不得擅自離去。

8、接班人應按交接班內容逐一檢查核對,符合實際情況即可交接班,不得無理刁難或無故不接,由于接班人檢查核對不周而引起的后果,由接班人負責。

9、接班人員發(fā)現(xiàn)交班人員未認真完成工作,或檢查中發(fā)現(xiàn)問題,應向交班人員提出,如交班人員不能給予明確回復,接班人員可以拒絕接班,并報上級領導處理。

10、當交班人員檢查工作完成,并且接班人員無任何疑問后,交班結束。接班人即可在交班記錄表上簽字,記錄交班時間,讓交班人員下班。

11、班后會由當班班長總結本班生產運行情況,產量、點檢、崗位紀律等,如果生產過程中存在問題要對其進行分析和討論,或向上級反映。

(三)工作紀律

1、上班時生產人員必須穿工作服,佩戴安全帽、胸卡;禁止穿拖鞋上班。儀表應保持整潔、大方、得體。

2、上班時間員工應該堅守工作崗位,需暫時離開時應與同事交代,工作期間未經班長同意,不得擅自離開崗位。如果有特殊情況,必須進行電話或口頭請假方可離開崗位。

3、操作人員必須按照操作規(guī)程和工藝指標進行操作,不得擅自更改流程和指標。

4、操作記錄要認真填寫,不得亂寫亂圖,填寫內容必須和實際相符合。

5、工作時間嚴禁打瞌睡,睡崗。如果發(fā)現(xiàn),當事人罰款50元,當班班長罰款50元。

6、上班時間不得做與工作無關的事,不得串崗、打私人電話、玩手機、吃零食、閑聊等。

7、沒有特殊情況未經車間主任同意吃飯時間不得回食堂就餐。當送飯人員送到崗位時,崗位人員不得同時前去拿飯,必須有兩人留守崗位。

8、在生產區(qū)內,杜絕一切火種,嚴禁將打火機、火柴等點火用具帶入。一旦發(fā)現(xiàn)罰款50元。

9、嚴禁在生產廠區(qū)內吸煙,如有違反,車間將其本人除名并送至人力資源部。

10、如果因有事需要請假則提前24小時請假,不允許事后請假或電話請假。一天內則先由班長批準后交車間主任審查,4天以內(含4天)最終由部門經理批準。4天以上需總經理批準。

11、未辦理請假手續(xù)或未被批準,而擅自離開工作崗位的,一律按曠工處理。

12、送樣人員嚴禁在化驗室逗留和閑聊,不能隨意自動用電腦,或私自更改結果。

(四)生產過程管控

1、生產任務:車間負責人按生產任務單的要求,在規(guī)定時間內有計劃的保質、保量完成生產任務,如完成不了,應即時向上級主管匯報,以便協(xié)調;同時切實安排好車間生產,保證各組的正常生產,避免銜接不良、產生誤工。

2、產品質量:保證產品零配件符合質量要求和物料正確與齊備,尤其是確保產品首件質量的前提下,在生產過程中要時刻關注產品的質量,巡檢人員應按規(guī)定時間要求進行巡檢、抽檢,避免常見質量問題及質量事故的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)質量問題應現(xiàn)場解決,不能及時解決的要迅速向上級主管反映,以便盡早解決。

3、安全生產:每日上班時,先檢查全車間的電源、電線和機器設備,保證無安全隱患方可生產;工作人員不得離開機臺并嚴密監(jiān)視機器操作情況,在下班時,關掉車間內所有電源,嚴禁在無人狀態(tài)下機器仍在運轉。

4、生產協(xié)調:在日常工作中,員工應積極與主管進行溝通協(xié)調,確有難度的,可向上級主管領導匯報,請求支持。

(五)工具管理

1、工具箱鑰匙由班長進行保管,領用工具和別人借用時要進行登記。

2、領用貨架上的配件必須進行登記,需注明領用人,型號規(guī)格和數(shù)量。

3、點檢人員要定時對工具箱內工具和貨架上的配件進行清點,并對其進行整理、整頓。

四、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

第11篇 機械加工合同（完整版）

承攬方：__________________

地址：___________________

郵碼：___________________

電話：___________________

法定代表人：_____________

職務：___________________

定作方：__________________

地址：___________________

郵碼：___________________

電話：___________________

法定代表人：_____________

職務：___________________

定作方委托承攬方加工______________________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____________元(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決協(xié)商不成按________項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份合同副本一式____份，交____(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：_______________________

代表人：_______________________

____________年____月______日

承攬方：_______________________

代表人：_______________________

____________年____月______日

第12篇 機械加工合同書通用

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____

第13篇 機械加工合同（標準版）模板

承攬方：______________

地址：_________________

郵碼：_________________

電話：_________________

法定代表人：____________

職務：_________________

定作方：______________

地址：_________________

郵碼：_________________

電話：_________________

法定代表人：____________

職務：_________________

定作方委托承攬方加工______________________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱 瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品________日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密， 應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗 證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作， 定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____________元(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金) 以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作 和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定________日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決協(xié)商不成按(____)項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份 合同副本一式____份，交____(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：_________________

代表人：_________________

_________年____月_______日

承攬方：_________________

代表人：_________________

_________年____月________日

第14篇 機械加工合同書范本

承攬方：____________________________________

地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號

名稱

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2. (用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交 (提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的 違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付 違約金 ____ 元(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權 解除合同 ，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同 發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____

第15篇 20xx機械加工合同

甲方:

乙方 :

乙方為甲方加工零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條：加工成品質量要求：

一：甲方提供圖紙和質量要求。

二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

第二條：甲方提供圖紙共計： 份，由甲方于 年 月 日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。

第三條：加工價款：按核定價格計算共計： 元。（乙方附明細清單）

第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。

第五條：交貨的時間和地點： 年 月 日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。

元）．乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款．甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳。

第八條：乙方的違約責任

一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款： 元（大寫 ：期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5０％的違約金。

第九條：甲方的違約責任

一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。

二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值5０％的違約金。

三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金．

第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失．

第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方： （蓋章） 乙方： （蓋章）

代表人： 代表人：

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日

第16篇 2020年最新機械加工合同

承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____