- 目錄
第1篇 音像制品復(fù)制加工合同
音像制品復(fù)制 加工合同
合同編號:
定作人:___________________(以下簡稱甲方)
承攬人:___________________(以下簡稱乙方)
本合同在甲乙雙方遵守相關(guān)法律、 法規(guī) 的前提下,經(jīng)公平、自愿、友好協(xié)商達成以下合同條約:
一、 甲方委托乙方復(fù)制加工的音像制品符合國家相關(guān)行政管理機關(guān)現(xiàn)行法律文件規(guī)定,并對音像制品的內(nèi)容、版權(quán)關(guān)系負全部法律責(zé)任,乙方不承擔(dān)由此引起的任何法律責(zé)任。
二、 乙方自本合同簽定之日、確認(rèn)收到甲方加工內(nèi)容母盤后,開始生產(chǎn)甲方委托加工之貨物,并保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、按時發(fā)貨。
三、 加工名稱、生產(chǎn)數(shù)量、單價、金額、交發(fā)貨時間、交發(fā)貨方式:
加工節(jié)目名稱
載體形式(在所取形式前□內(nèi)打√)
□錄音帶 □錄像帶
□激光唱片(cd)母盤 □激光唱片(cd)子盤
□激光視盤(ld)母盤 □激光視盤(ld)子盤
□數(shù)碼激光視盤(vcd)母盤 □數(shù)碼激光視盤(vcd)子盤
□高密度光盤(dvd)母盤 □高密度光盤(dvd)子盤
加工復(fù)制數(shù)量
大寫人民幣:_____萬______仟______佰______拾_____盒(張)小寫人民幣:______盒(張)
單價
_____佰_____拾_____元_____角_____分(¥_____/盒張)
付款金額
______拾______萬______仟_______佰_____拾_____元_____角_____分(人民幣)
交發(fā)貨方式(在所取形式前□內(nèi)打√)
□甲方自提 □乙方代辦發(fā)貨
交發(fā)貨時間
______年______月______日起至______年______月______日止
四、 付款
甲方自收到乙方為甲方加工的貨物________日內(nèi)、驗收無誤入庫,一次性付清全部貨款。
五、 備注事項
六、 其他說明
本合同一式兩份、甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后正式生效,于甲方確認(rèn)收到全部合同金額后本合同自行終止。解決不了的爭議可向本合同簽約地人民法院提起 訴訟 ,以法律手段解決。
七、 合作優(yōu)惠
甲乙雙方本著合作互利的原則。在光盤復(fù)制長期合作的基礎(chǔ)上,在如下條約達成共識:
1. 甲方復(fù)制加工的單品累計達到一萬盤以上的。乙方免除甲方的金屬母盤制作費。甲方單品首次加工時,甲方應(yīng)給付乙方母盤制作費。
2. 乙方應(yīng)為甲方設(shè)立客戶母盤、子盤制作存放檔案。乙方在甲方單品制作數(shù)量達到一萬片時。該單品母盤制作費一次性返還甲方。
(以下無正文為簽署頁)
定作人(甲方):___________________ 承攬人(乙方):___________________
法定代表人:(簽字)________________ 法定代表人:(簽字)________________
住所地:___________________________ 住所地:___________________________
身份證 號碼:_______________________ 身份證號碼:_______________________
住址:_____________________________ 住址:_____________________________
郵編:_____________________________ 郵編:_____________________________
電話:_____________________________ 電話:_____________________________
傳真:_____________________________ 傳真:_____________________________
開戶銀行:_________________________ 開戶銀行:_________________________
賬號:_____________________________ 賬號:_____________________________
委托 代理 人:(簽字)_______________ 委托代理人:(簽字)_______________
電子郵箱:_________________________ 電子郵箱:_________________________
簽約日期:_________________________ 簽約日期:_________________________
簽約地點:_________________________ 簽約地點:_________________________
第2篇 皮革進料加工制品出口代理合同
2023皮革進料加工制品出口代理皮革進料加工制品出口代理協(xié)議書 甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方代理皮革進料加工,皮革制品出口業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:
一、甲方委托乙方代理皮革進料加工,皮革制品出口至_________業(yè)務(wù),乙方接受甲方委托。
二、合同標(biāo)的:_________
產(chǎn)品名稱:_________
數(shù)量:_________
合同金額:_________
擬出運日期:_________
出運港:_________
到貨港:_________
外方付款結(jié)算方式:_________
三、雙方責(zé)任及義務(wù):
(一)甲方職責(zé):
負責(zé)與外商簽訂所有出口合同,并對合同的全部內(nèi)容負責(zé);
負責(zé)安排生產(chǎn)、出運、交貨;
負責(zé)向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;
承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費用及風(fēng)險,保證按合同條款(合同標(biāo)的)的全部內(nèi)容執(zhí)行,并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。
(二)乙方職責(zé):
負責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;
提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);
負責(zé)出口結(jié)匯;
結(jié)匯后一周內(nèi),將貨款轉(zhuǎn)付甲方賬戶。
四、違約責(zé)任:
如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對方造成的經(jīng)濟損失,由違約方承擔(dān)。
五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第3篇 木制品加工制作合同
2023木制品加工制作承攬方:以下簡稱甲方 定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品品 名規(guī)格(長、寬、高)單位數(shù)量備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正、平直、安裝方便。四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供
圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第四條 工程價款按核定價格單計算款_________元。
第五條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由_______物價局提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________,由_________收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第六條 包裝要求及費用負擔(dān)由甲方負責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按_________元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔(dān)。
第七條 運輸辦法及費用負擔(dān)由甲方負責(zé)運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負責(zé)。
第八條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第九條 結(jié)算方式及期限乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十條 甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十一條 乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十二條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十三條 其他
一、本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)一份,_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
_______年____月____日
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
_______年____月____日
第4篇 塑料制品加工合同
2023塑料制品加工承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
第5篇 委托蛋制品加工合同
2023委托蛋制品加工甲方:_____________
乙方:_________________
經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工生產(chǎn)蛋制品系列產(chǎn)品事宜,達成以下協(xié)議:
第一條 加工產(chǎn)品范疇
1、產(chǎn)品品名:蛋制品
2、產(chǎn)品規(guī)格為:______________
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
第二條 委托加工訂單
1、甲方根據(jù)市場銷售情況,于每月____日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應(yīng)在接訂單后1日內(nèi)書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認(rèn)的訂單提供產(chǎn)品,甲方可視具體情況對訂單進行相應(yīng)的調(diào)整,調(diào)整計劃提前5天通知乙方,但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協(xié)商。
3、乙方應(yīng)盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條 加工產(chǎn)品質(zhì)量及責(zé)任
1、乙方嚴(yán)格按甲、乙雙方確認(rèn)的配方和工藝制作,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工產(chǎn)品包裝上標(biāo)注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附 商標(biāo)使用授權(quán)書。
3、產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題,經(jīng)由雙方確認(rèn)或國家檢驗檢測機構(gòu)簽定屬乙方制造引起的,除由乙方承擔(dān)該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品(需雙方清點數(shù)量)的責(zé)任外,乙方還應(yīng)按該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品總值的30%以實物形式(加工產(chǎn)品)補償給甲方;
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中,因品質(zhì)問題而導(dǎo)致甲方利益受損時,經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)負甲方直接損失賠償責(zé)任:
(1)加工產(chǎn)品的投訴賠償問題,甲方在預(yù)先征得乙方同意的情況下(書面為準(zhǔn))可以先行賠付消費者,消費者簽收確認(rèn),由乙方負擔(dān)賠償,賠款在加工費中扣除;當(dāng)乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理;
(2)在甲方有要求時,乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴,但不負責(zé)對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務(wù);
(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問題,由乙方負責(zé)調(diào)換;
(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),乙方不予承擔(dān)責(zé)任。
5、乙方應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣,并嚴(yán)格遵循三檢制度。
6、乙方應(yīng)根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件,相應(yīng)批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。
第四條 原輔料及包裝材料供應(yīng)
1、產(chǎn)品的商標(biāo)圖案、標(biāo)識設(shè)計圖案和外包裝設(shè)計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責(zé)采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、乙方應(yīng)保管好甲方材料,包裝紙箱、標(biāo)簽等不能流入市場。
第五條 產(chǎn)品交付與驗收
1、產(chǎn)品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責(zé),乙方負責(zé)裝車。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應(yīng)提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認(rèn)的質(zhì)量文件及國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
5、如甲方認(rèn)為原輔材料、包裝材料及成品出現(xiàn)不良現(xiàn)象(如原輔材料、包裝材料不符合標(biāo)準(zhǔn),成品有破損現(xiàn)象等)時,可向乙方提出異議,并有權(quán)通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(rèn)(計劃確認(rèn)時間為乙方收到傳真后1天內(nèi))后第七天開始供貨,日供貨量為:_______月訂貨量 ______萬箱以內(nèi)的,第_____天不低于 _____萬箱,月訂貨量______ 萬箱的,每天不低于 _______萬箱,______ 萬箱以上的,每天 ________萬箱。
第六條 其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第6篇 塑料制品加工合同范本
承攬方:
委托方:
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其有關(guān)規(guī)定,特訂立本合同。
一、承攬標(biāo)準(zhǔn)
品名 材料
規(guī)格(mm) 計量單位 單價(含稅) 金額(元) 備注
見附件
合計(大寫):具體金額于實際出貨為準(zhǔn)
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)!按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、版費承擔(dān)責(zé)任及起訂量:
所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預(yù)付 14.9 萬元,每單款包裝累計達到貨值 15 萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時間:
每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發(fā)票,委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準(zhǔn)。
五、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:按相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或雙方書面約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
六、運輸方式及交貨時間: 承攬方負責(zé)送貨到委托方,運費承攬方負責(zé)。新版的交貨時間:稿件客戶確認(rèn)后 20 天交貨,返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元,質(zhì)保金在結(jié)款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標(biāo)的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔(dān),委托方不得拒付相關(guān)費用。
十、交貨期的約定:交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗收時間:自承攬方交付產(chǎn)品之日起,委托方應(yīng)按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進行檢驗,若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定,委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書面異議,并不得動用產(chǎn)品,否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷,使用期內(nèi)發(fā)生問題,除委托方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)退換,如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十二、知識產(chǎn)權(quán):委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標(biāo)或外觀設(shè)計專利,著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán),委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書,營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),條碼證,qs證等。委托方對提供的所有材料的真實性,合法性負責(zé),如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權(quán)等糾紛,由委托方承擔(dān)一切經(jīng)濟和法律責(zé)任
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),qs證,印刷執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),第三方檢測報告。
十四、除外責(zé)任:因不可抗力,停電,主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付,不應(yīng)視為承攬方違約,但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時內(nèi)書面通知委托方,并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上,委托方方有權(quán)取消本合同。
十五、違約責(zé)任:
1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,委托方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,委托方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,委托方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔(dān)本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨);未經(jīng)委托方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定,使委托方錯過了產(chǎn)品上市的時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔(dān)委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認(rèn)的定作業(yè)務(wù),雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方蓋章之日起生效,但合同約定有預(yù)付款的,自預(yù)付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 委托方
單位名稱
法定代表
委托辦理人
簽訂地點: 簽訂時間: