民事工程合同（12份范本）

第1篇 工程款民事反訴狀

反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

法定代表人：_________________。

聯(lián)系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

法定代表人：_________________。

住所：_________________昆號。

聯(lián)系電話：_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關(guān)費用由被反訴人承擔

事實和理由

2012年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問題，且在運送混凝土中經(jīng)常誤時，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至2013年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。2012年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成2013年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且2013年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經(jīng)濟損失。

綜上，反訴人認為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導致反訴人嚴重經(jīng)濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

此致

昆明市呈貢區(qū)人民法院

反訴人：_________________建筑工程有限公司

第2篇 拖欠工程款民事起訴書

原告：_______________有限公司

法定代表人：_____;電話：_________________________;地址：_____________________________________________

被告：_____市_____建筑工程公司

法定代表人：_____;電話：_________________________;地址：_____________________________________________

訴訟請求：

1、請求判決被告向原告支付拖欠的工程款_______________元。

2、判決被告按銀行同期利率計算支付從__________年_____月_____日至款項清償之日的利息。

3、訴訟費由被告承擔。

事實和理由：

原告于__________年_____月_____日與_____市_____建筑工程公司簽訂了一份《__________工程施工合同》，約定工作由原告組織包工隊進行承包施工，另約定工程全部竣工驗收合格后，一月內(nèi)付總工程款的90%，剩余10%工程款待質(zhì)保期結(jié)束且無質(zhì)量問題，一次性付清余款。

截止__________年_____月_____日，原告已按照雙方約定完成全部工程施工，雙方于當日進行了工程量的結(jié)算，工程驗收合格，合同內(nèi)結(jié)算總價為__________元，合同外完成工程結(jié)算總額為__________元，原告完成工程量最終結(jié)算總價為__________元?，F(xiàn)本案項目已交付業(yè)主使用半年之久，_____市_____建筑工程公司在斷斷續(xù)續(xù)支付了部分款項后，對剩余的__________元工程款拒不向原告支付，經(jīng)原告多次催要無果。

現(xiàn)為維護原告合法權(quán)益，根據(jù)《民法典》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定特依法向貴院提起訴訟，懇請依法予以受理。

此致

_____市_____區(qū)人民法院

具狀人：

__________年_____月_____日

第3篇 工程民事上訴狀

原告：_________________設計院

住所：_________________

法定代表人：_____________電話：_____________

被告：_________________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

住所：_________________

法定代表人：_____________電話：______________

訴訟請求：_________________

1、支付設計費__________元及逾期支付的利息__________元;

2、支付違約金__________元(或賠償經(jīng)濟損失__________元);

3、本案訴訟費由被告承擔。

事實和理由：_________________

__________年_____月_____日,原告和被告簽訂了一份《_____工程設計合同》,約定設計費金額為人民幣__________元,付款日期為我院全部完成設計圖紙交付被告之時,并約定逾期付款按每日_____‰支付違約金。合同簽訂后,我院已按約定履行了全部合同義務,而被告卻未按合同完全履行義務,僅陸續(xù)支付__________元,尚欠設計費__________元至今未付。經(jīng)催要未果,故原告訴至貴院,請求支持原告的訴訟請求,以維護原告的合法權(quán)益。

此致

___________人民法院

具狀人：_________________設計院(蓋章)

法定代表人：_________________(簽章)

__________年_____月_____日

附：

合同副本__________份。

本訴狀副本______份。

第4篇 工程造價民事上訴狀

上訴人：_____________

被上訴人(刑事自訴案件自訴人或被告人、刑事附帶民事案件原告人或被告人，刑事公訴案件被告人提出上訴者不列被上訴人)：_________________

上訴人因_____________一案，不服_____________人民法院________________年_______________月___________日()字第___________號刑事判決(或裁定)，現(xiàn)提出上訴。

上訴請求：_____________

事實和理由：_____________

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

附：_________________本上訴狀副本_____________份

第5篇 工程合同民事反訴狀

反訴人(本訴被告)：_________________

地址：_________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

被反訴人(本訴原告)：_________________

地址：_________________

法定代表人：_________________

反訴請求：_________________

1、判令被反訴人賠償損失元(暫計至起訴之日，后續(xù)損失將按實際追加請求);

2、反訴訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：_________________

反訴人向被反訴人出售_____產(chǎn)品，被反訴人陸續(xù)收貨付款。后因被反訴人無力付款，將未用完的產(chǎn)品退回反訴人，并承諾盡快付清欠付貨款。此后，被反訴人于2008年月日付款_____元，于2009年月日付款_____元。在反訴人等待被反訴人進一步付款之際，被反訴人惡意提起訴訟，并申請法院查封反訴人的銀行存款_____元。

反訴人的這筆存款，是用來購進原材料的，但因被反訴人的錯誤查封，致使反訴人無法支付材料款，并因材料不能及時到位，造成直接經(jīng)濟損失_____萬元。此后，反訴人為了保證公司運營，從民間高利借款_____元，每月利息損失_____元。為應訴，反訴人損失律師費_____元。截止反訴之日，因被反訴人錯誤申請財產(chǎn)保全，反訴人共遭受損失_____元，且損失仍在擴大。

被反訴人沒有任何證據(jù)證明反訴人應當承擔產(chǎn)品責任，并且被訴人因無力付款而退回的貨物，當即被另一客戶使用，不存在任何產(chǎn)品質(zhì)量問題。因此，被反訴人的訴訟請求應予駁回，被反訴人的財產(chǎn)保全申請錯誤，且已給反訴人造成了實際經(jīng)濟損失。反訴人請求貴院在查明本訴事實、判決駁回原告起訴的同時，判決支持反訴人的請求。

此致

_____人民法院

具狀人：_________________

第6篇 建設工程合同糾紛民事反訴狀

反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

法定代表人：_________________。

聯(lián)系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

法定代表人：_________________。

住所：_________________昆號。

聯(lián)系電話：_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關(guān)費用由被反訴人承擔

事實和理由

_____年_____月_____日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問題，且在運送混凝土中經(jīng)常誤時，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至_____年_____月_____日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。_____年_____月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成_____年_____月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經(jīng)濟損失。

綜上，反訴人認為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導致反訴人嚴重經(jīng)濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

此致

_____________人民法院

附：本上訴狀副本__________份

反訴人：_________________(簽名)

第7篇 民事再審申請書（室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定建筑施工資質(zhì)）

民事再審申請書

申請再審人（一審被告，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。

被申請人（一審被告，二審上訴人）：云南電網(wǎng)某局，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。

負責人：王某，該局局長。

被申請人（一審原告，二審上訴人）：肖某，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。。

被申請人（一審被告，二審被上訴人）：昭通某公司，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。

法定代表人：李某，該公司執(zhí)行董事。

一、申請事由：

申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，向貴院申請再審。

二、申請再審的請求：

1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民終550號民事判決書。

2.改判申請再審人不承擔責任。

3.本案訴訟費用由被申請人承擔。

三、具體事實與理由：

申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，具體理由如下：

原審以國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊，對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。

首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質(zhì)，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊，并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。

其次，建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。

再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案。

此外，參考最高人民法院（2014）民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質(zhì)，故本案朱某及其經(jīng)營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。

綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權(quán)益。

此致

某高級人民法院

申請人：

年月日

第8篇 民事起訴狀（拖欠工程款）

原告：_____，男，住址：______________________________，身份證號：______________________________，聯(lián)系電話：______________________________

被告：_____，男，住址：______________________________，身份證號：______________________________，聯(lián)系電話：______________________________

訴訟請求

1、請求依法判令被告支付拖欠原告的工程款(農(nóng)民工工資)__________元及利息__________元(利息按銀行同期貸款利率計算至__________年______月______日，共計__________元，以后利息計算至被告實際償還全部欠款本息之日止);

2、請求依法判令被告承擔原告為實現(xiàn)債權(quán)所支付的全部費用，包括本案的訴訟費、財產(chǎn)保全費。

事實與理由

__________年______月，原告從被告手中獲得某建筑項目的部分工程，原告組織建筑工人完成項目任務后，經(jīng)過結(jié)算，被告共欠原告工程款及工人工資__________元，被告于__________年______月______日結(jié)算當天向原告出具欠條一張，欠條寫明：'此款在__________年______月______日以前全部付清'。寫好欠條的當天，被告付給原告______萬元，但到__________年______月______日沒有按約定支付剩余的工程款，經(jīng)過原告多次催促，被告于__________年春節(jié)期間向原告匯款x萬元，但仍欠原告_____萬元。原告多次向被告催要，但被告卻以種種理由推脫，拒不還款，原告不得已訴至法院。

綜上，被告_______長期拖欠欠款的行為，給原告造成了重大的經(jīng)濟損失。原告為維護自身的合法權(quán)益，依照《民法典》及有關(guān)規(guī)定訴至法院，請求人民法院支持原告訴請。

此致

________________人民法院

具狀人：_________________

__________年______月______日

第9篇 建筑工程民事刑事上訴狀

上訴人：_________________名稱：_____________住所：________________電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________職務：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________性別：_____________年齡：______________民族：_________________職務：_________________工作單位：______________住所：________________電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴請求：________________

事實和理由：________________

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

附：_________________1、本上訴狀副本______份。

2、有關(guān)證明材料______件。

第10篇 工程質(zhì)量不合格民事反訴狀

訴被告：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。

法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經(jīng)理。

被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。

法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。

反訴請求：_________________

1.要求被反訴人支付__________費_____________元。

2.被反訴人應負擔案件全部受理費。

事實與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定：_________________……。

反訴人認為：_________________……。基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權(quán)益。

此致

_______________區(qū)人民法院

反訴人：_________________省__________市__________有限公司

第11篇 公路工程合同民事訴訟答辯狀

答辯人名稱：_________________

地址：_________________

法定代表人：_________________

職務：_________________

委托代理人：_________________

職務：_________________

出生日期：_________________

聯(lián)系電話：_________________

答辯人因_____訴我公司合同糾紛一案提出答辯如下：_________________

一、按原告起訴狀內(nèi)的陳述，原告交納了集資款卻未進場經(jīng)營與事實不符。

根據(jù)我公司調(diào)查了解，原告_____和其丈夫_____是我公司轄下_____的業(yè)戶，經(jīng)營_____行業(yè)已多年。年月日原告_____向公司交納集資款前，在公司登記的已經(jīng)是_____的名字，并由_____一直在_____經(jīng)營到2009年3月。

二、_____在________年____月____日用原告_____的集貿(mào)款票據(jù)抵頂了2140元的應交經(jīng)營費用，同年9月9日原告向我公司索要集資款，當時由我公司返還4000元。

按以上事實，原告的訴訟請求與事實不符，我公司只欠原告集資款1860元及________年____月____日六個月的攤位費600元。

綜上，請貴院在準確認定事實的基礎上依法判決，切實維護我公司的合法權(quán)益。

此致

_____人民法院

答辯人：_________________

________年____月____日

第12篇 民事工程事故上訴狀

上訴人：______________

被上訴人：_________________公司。

住所地：_________________

法定代表人：_________________職務：_________________

上訴人王__________不服濟南市__________區(qū)人民法院_____年_____月_____日作出的(2008)__________民商初字第1150號民事判決書，現(xiàn)提出上訴。

上訴請求：_________________

1、請求人民法院撤銷一審判決，依法改判。

2、本案的訴訟費用由被上訴人承擔。

事實與理由：_________________

一、

本案毋庸置疑的事實是被上訴人在履行與上訴人之間的__________合同中嚴重違約。雙方同意按以下第1項處理：_________________

1、

2、

二、一審法院對本案部分主要事實沒有查清。

1、

2、

3、

三、一審法院在判決書第_____頁第_____行關(guān)于“_______________”的表述令人費解。如果是筆誤，則應及時修正，以維護法律文書的嚴肅性。

綜上所述，被上訴人存在明顯違約的過錯行為，極大地損害了上訴人的合同權(quán)益。為了正確適用法律，依法維護法律的尊嚴，維護上訴人的合法權(quán)益，請二審法院對本案依法改判。

此致

__________人民法院

上訴人：_________________

_____________年__________月__________日