房屋漏合同（16份范本）

第1篇 房屋漏水起訴狀范本新

原告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

被告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

訴訟請求

一、判令被告排除對原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害；

二、判令被告向原告賠償損失________元；

三、判令被告承擔本案的訴訟費及合理費用。

事實與理由

原告為_______市_______區(qū)_______花園____棟___單元___層___室的業(yè)主，被告是其正樓上的鄰居。_______年___月份，原告發(fā)現(xiàn)其房屋衛(wèi)生間的塑膠板上出現(xiàn)了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開始滲水，隨即原告便告知小區(qū)物業(yè)公司上門查看，經(jīng)過物業(yè)公司工作人員的檢查發(fā)現(xiàn)原告房屋衛(wèi)生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛(wèi)生間里蹲便器問題造成的。

原告多次找到被告交涉要求及時解決衛(wèi)生間漏水的問題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區(qū)物業(yè)公司與社區(qū)也從中協(xié)調(diào)多次但無果。為此，原告特向貴院起訴，請求依法保護其合法權(quán)益。

此致

__________區(qū)人民法院

具狀人：___________

_______年___月___日

第2篇 房屋漏水律師函模板

律師函

xx女士：

xx事務(wù)所依法接受xx女士的委托，指派xx律師就您的房屋漏水所涉侵權(quán)有關(guān)事宜現(xiàn)致函如下：

xxxx年xx月xx日，我的委托人與您簽訂了房屋租賃合同，房屋地址位于xxxx，租賃期間于xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。xxxx年xx月xx日，早上6點左右，樓下xx住戶敲門，聲稱我委托人所承租的房間漏水，導(dǎo)致樓下墻壁全部侵濕。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)是洗衣機的水管破裂所致?，F(xiàn)因漏水導(dǎo)致xx住戶地板被泡以及墻面被侵蝕，其聲稱該侵害造成損失共計人民幣xxx元。

依據(jù)您與我委托人簽訂的房屋租賃合同第六條約定“租賃期間甲方（王美玲女士）提供房屋內(nèi)所有功能正常的固定設(shè)備設(shè)施給乙方（吳嬌女士）使用”?，F(xiàn)調(diào)查，我委托人搬入xxx室時，破裂的水管是用透明膠暫時固定起來，入住時您也未提醒任何關(guān)于水管質(zhì)量的問題，且事發(fā)時已至半夜，水管的突然破裂明顯與入住人員人為使用無關(guān)。依據(jù)《中華人民共和國侵權(quán)責任法》第二章第六條之規(guī)定“行為人因過錯侵害他人民事權(quán)益，應(yīng)當承擔侵權(quán)責任”，據(jù)此，此筆費用應(yīng)由您一人承擔。

事發(fā)之后，您拒不承擔此筆費用，并攜人大吵大鬧，經(jīng)與您多次溝通無果后，我的委托人為維護鄰里關(guān)系，不得已先行墊付了xxx元。我委托人所墊付的款項您已構(gòu)成不當?shù)美罁?jù)《民法通則》第92條之規(guī)定“沒有合法根據(jù)，取得不當利益，造成他人損失的，應(yīng)當將取得的不當利益返還受損失的人”，故而，請您于收悉本函后xx日內(nèi)向xxx女士清償以上款項。

否則，xxx女士將授權(quán)本所依據(jù)《民事訴訟法》第119條之規(guī)定，訴請人民法院追究您的不當?shù)美熑巍?/p>

專此函告。

xxx事務(wù)所

律師：xxx

xxxx年xx月xx日

第3篇 出租房屋漏水侵權(quán)起訴狀

原告：_________________

注冊地

法定代表人：_________________

電話：_________________

被告：_________________

地址：_________________

電話：_________________

訴訟請求：_________________

1、請法院依法解除2013年12月26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、請求法院判決被告支付違約金610元;

3、本案訴訟費用由被告承擔。

實和理由：_________________

原告于2013年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告出售給被告位于__________市__________區(qū)__________路西、__________路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房，該房屋總價款為：_________________881049元，其中有首付款271049元，余款610000元被告應(yīng)在2014年2月6日以商業(yè)貸款貸款的方式支付，合同還約定交房日期為2014年10月31日之前。合同簽訂后，被告僅支付首付款271049元。之后，被告以貸款沒有通過為由，在合同約定的余款交付日期到后，卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行付款義務(wù)。雙方在合同第七條第二款中約定：_________________“逾期90日后，出賣人有權(quán)解除合同，買受人按累計應(yīng)付款的0.1%向出賣人支付違約金?！币虼?，原告根據(jù)合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

第4篇 小區(qū)房屋漏水起訴狀

原告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

被告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

風險提示：訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關(guān)法院審查的范圍。

但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的。

另外，訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說“賠償原告的一切損失”之類。

雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解，減少訟累。

訴訟請求

一、判令被告排除對原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害；

二、判令被告向原告賠償損失________元；

三、判令被告承擔本案的訴訟費及合理費用。

風險提示：訴狀是個利劍，挑起戰(zhàn)爭。

如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。

因此，要擺事實，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。

擺事實，是要把雙方當事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。

講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

事實與理由原告為_______市_______區(qū)_______花園____棟___單元___層___室的業(yè)主，被告是其正樓上的鄰居。

_______年___月份，原告發(fā)現(xiàn)其房屋衛(wèi)生間的塑膠板上出現(xiàn)了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開始滲水，隨即原告便告知小區(qū)物業(yè)公司上門查看，經(jīng)過物業(yè)公司工作人員的檢查發(fā)現(xiàn)原告房屋衛(wèi)生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛(wèi)生間里蹲便器問題造成的。

原告多次找到被告交涉要求及時解決衛(wèi)生間漏水的問題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區(qū)物業(yè)公司與社區(qū)也從中協(xié)調(diào)多次但無果。

為此，原告特向貴院起訴，請求依法保護其合法權(quán)益。

此致__________區(qū)人民法院具狀人：__________________年___月___日風險提示：提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意，列書證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；

列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；

列舉，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

另外，證據(jù)和證據(jù)來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時的說明應(yīng)能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動。

！~~原告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

被告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

風險提示：訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關(guān)法院審查的范圍。

但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的。

另外，訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說“賠償原告的一切損失”之類。

雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解，減少訟累。

訴訟請求

一、判令被告排除對原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害；

二、判令被告向原告賠償損失________元；

三、判令被告承擔本案的訴訟費及合理費用。

風險提示：訴狀是個利劍，挑起戰(zhàn)爭。

如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。

因此，要擺事實，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。

擺事實，是要把雙方當事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。

講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

事實與理由原告為_______市_______區(qū)_______花園____棟___單元___層___室的業(yè)主，被告是其正樓上的鄰居。

_______年___月份，原告發(fā)現(xiàn)其房屋衛(wèi)生間的塑膠板上出現(xiàn)了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開始滲水，隨即原告便告知小區(qū)物業(yè)公司上門查看，經(jīng)過物業(yè)公司工作人員的檢查發(fā)現(xiàn)原告房屋衛(wèi)生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛(wèi)生間里蹲便器問題造成的。

原告多次找到被告交涉要求及時解決衛(wèi)生間漏水的問題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區(qū)物業(yè)公司與社區(qū)也從中協(xié)調(diào)多次但無果。

為此，原告特向貴院起訴，請求依法保護其合法權(quán)益。

此致__________區(qū)人民法院具狀人：__________________年___月___日風險提示：提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意，列書證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；

列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；

列舉，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

另外，證據(jù)和證據(jù)來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時的說明應(yīng)能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動。

第5篇 房屋漏水仲裁反訴申請書簡易

反訴人:______________,男,漢族,_____年_____月_____日出生,身份證號碼:_________________現(xiàn)住址:______________市__________路__________大廈聯(lián)系電話:_________________

被訴人:______________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住所地_______________市__________號小區(qū)__________大廈__________室

法定代表人:______________職務(wù):_________________董事長

聯(lián)系電話:_________________

仲裁請求:

1、裁決被訴人向反訴人支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日的工資及加班工資,計8459.63元;

2、裁決被訴人向反訴人支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日加班工資17287.07元;

3、裁決被訴人向反訴人支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期間不簽勞動合同雙倍工資37149.32元;

4、裁決被訴人向反訴人支付解除勞動合同經(jīng)濟補償金4000元;

5、裁決被訴人向反訴人支付所克扣的_____年_____月_____日至_____年_____月_____日部分工資共計5600元,及所克扣工資25%的經(jīng)濟補償金1400元;

6、裁決被訴人為反訴人補交_____年_____月_____日至_____年_____月_____日的社保。

以上1-5項合計:68296.02元。

事實和理由:

反訴人于_____年_____月_____日入職,擔任投資發(fā)展部經(jīng)理職務(wù)。入職時雙方約定每月工資為人民幣8000元。自入職以來,被訴人未與反訴人簽訂勞動合同,未為反訴人購買社保,強行要求反訴人法定節(jié)假日及周六加班,未支付加班工資。因被訴人具有上述違法行為,反訴人于_____年_____月_____日解除雙方的勞動關(guān)系,并通過郵政特快專遞向法定代表人_______________送達解除勞動關(guān)系通知書。因被訴人上述違法行為嚴重侵害了反訴人的合法權(quán)益,特依法提起反訴,請貴委依法裁判支持反訴人的仲裁請求!

此致

_______________市勞動爭議仲裁委員會

反訴人:______________

_____年_____月_____日

第6篇 修房屋漏水維修合同

2023修房屋漏水維修甲方：

乙方：

為保證房屋漏水維修質(zhì)量，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

一、維修地點：監(jiān)獄醫(yī)院門診樓及住院部維修。

二、承包方式：包工包料保質(zhì)量

三、合同金額：

合計金額為：￥8.76萬元大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。

四、維修標準。

1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。

2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度為4mm。

五、維修要求：

1、乙方提供相關(guān)的施工方案進行施工，提供人工，材料。

2、乙方按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、乙方應(yīng)抓好安全生產(chǎn)，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。

4、維修工期：在正常天氣下天內(nèi)必須完成。

5、完工后必須把施工中產(chǎn)生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

6、工程質(zhì)量及驗收：各種防水材料應(yīng)符合規(guī)范的要求，并有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證)。按國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。

7、維修后保質(zhì)：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應(yīng)當繼續(xù)最低保修五年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

六、維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結(jié)算待各部位防水維修工程全部完工，經(jīng)甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質(zhì)保金，其余工程款甲方在一周內(nèi)付清。

七、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方(蓋章)：乙方：(蓋章)

法定代表人(簽名)：法定代表人(簽名)：

年月日年月日

第7篇 2023房屋漏水起訴狀

2023-房屋漏水起訴狀范本

原告________,男,_______年___月___日出生,漢族,住所地_____________________________________。

被告________,男,_______年___月___日出生,漢族,住所地_____________________________________。

訴訟請求

一、判令被告排除對原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害;

二、判令被告向原告賠償損失________元;

三、判令被告承擔本案的訴訟費及合理費用。

事實與理由

原告為_______市_______區(qū)_______花園____棟___單元___層___室的業(yè)主,被告是其正樓上的鄰居。_______年___月份,原告發(fā)現(xiàn)其房屋衛(wèi)生間的塑膠板上出現(xiàn)了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開始滲水,隨即原告便告知小區(qū)物業(yè)公司上門查看,經(jīng)過物業(yè)公司工作人員的檢查發(fā)現(xiàn)原告房屋衛(wèi)生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛(wèi)生間里蹲便器問題造成的。

原告多次找到被告交涉要求及時解決衛(wèi)生間漏水的問題,但被告每次均予以其他理由搪塞,小區(qū)物業(yè)公司與社區(qū)也從中協(xié)調(diào)多次但無果。為此,原告特向貴院起訴,請求依法保護其合法權(quán)益。

此致

__________區(qū)人民法院

具狀人:___________

_______年___月___日

第8篇 房屋漏水施工裝修合同

2023房屋漏水施工裝修甲方：_________________

乙方：_________________

為保證房屋漏水維修質(zhì)量，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：_________________

一、維修地點：_________________

二、承包方式：_________________

三、合同金額：_________________

合計金額為：_________________萬元，大寫：_________________人民幣整。

四、維修標準。

1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。

2、防水材料要求：_________________

五、維修要求：_________________

1、乙方提供相關(guān)的施工方案進行施工，提供人工，材料。

2、乙方按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、乙方應(yīng)抓好安全生產(chǎn)，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。

4、維修工期：_________________在正常天氣下天內(nèi)必須完成。

5、完工后必須把施工中產(chǎn)生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

6、工程質(zhì)量及驗收：_________________各種防水材料應(yīng)符合規(guī)范的要求，并有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證)。按國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。

7、維修后保質(zhì)：_________________保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應(yīng)當繼續(xù)最低保修五年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

六、維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結(jié)算待各部位防水維修工程全部完工，經(jīng)甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質(zhì)保金，其余工程款甲方在一周內(nèi)付清。

七、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方(蓋章)：_________________乙方：_________________(蓋章)

法定代表人(簽名)：_________________法定代表人(簽名)：_________________

第9篇 房屋漏水起訴書新整理版

原告 ：

住址：

電話：

被告 ：

住址 ：

電話：

訴訟 請求：

1、判令被告限期對自家衛(wèi)生間的滲水點進行維修，排除對原告生活的妨礙。

2、判令被告賠償原告衛(wèi)生間扣板更換費用______元。

3、判令被告承擔本案的 訴訟費用 。

事實與理由：

原、被告系相鄰關(guān)系。原告居住在二樓，被告居住在三樓。_____年____月____日，原告發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生間扣板有滴水聲，并有水滴滴落。____月___日，原告聯(lián)系物業(yè)人員，打開扣板后，發(fā)現(xiàn)樓上下水管與樓板銜接處有水滲漏。物業(yè)人員查看后認為是樓上衛(wèi)生間漏水。被告在看過漏水后表示，由于是農(nóng)歷新年期間，維修不便，正月初_____（_____年____月____日）后進行維修，原告同意。_____年____月____日原告打電話給被告，協(xié)商修理事宜，被告表示還沒有過農(nóng)歷______，需要等到_____（_____年____月____日）以后進行修理，本著努力建立和諧鄰里關(guān)系，溫和解決鄰里矛盾的態(tài)度，原告同意被告正月______以后修理的意見。在正月______過后，_____年____月____日，原告與被告進行第三次協(xié)商，被告拒絕修理其衛(wèi)生間，并聲稱如果修理衛(wèi)生間，所有費用都由原告承擔，原告與被告協(xié)商未果。之后請小區(qū)_____物業(yè)做調(diào)解，被告先是承諾修理，而后幾次拖延修理時間，最后以沒有時間修理和影響居住為由拒絕修理，物業(yè)幾次調(diào)解均無效?，F(xiàn)在，漏水越來越嚴重，衛(wèi)生間靠近主臥室的墻面瓷磚浸水，衛(wèi)生間樓板上幾處滲水，吊柜內(nèi)也出現(xiàn)滲水。被告上述行為嚴重影響了原告工作和生活，對原告的房屋造成損害?！吨腥A人民共和國民法通則》的第八十三條明確規(guī)定：'不動產(chǎn)的相鄰備方，應(yīng)當按照有利于生產(chǎn)、方便生活、團結(jié)互助、公平合理的精神，正確處理截水、排水、通行、通風、采光等方面的相鄰關(guān)系。給相鄰方造成妨礙或者損失的，應(yīng)當停止侵害，排除妨礙，賠償損失。'故此，特訴至人民法院，要求被告停止侵害，排除妨礙，賠償損失并承擔本案訴訟費、鑒定費。

此致

________人民法院

具狀人：________

______年_____月_____日

附：

起訴狀副本____份；

證據(jù)材料副本____份。

第10篇 房屋漏水起訴狀通用版

原告________，男，________年____月____日出生，漢族，住所地_____________________________________。被告________，男，________年____月____日出生，漢族，住所地_____________________________________。風險提示：

訴訟 請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應(yīng)的 證據(jù) 來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的 訴訟費 。

另外，訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解，減少訟累。 訴訟請求

一、判令被告排除對原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害；

二、判令被告向原告賠償損失________元；

三、判令被告承擔本案的訴訟費及合理費用。風險提示：

訴狀是個利劍，挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實，是要把雙方當事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。 事實與理由原告為_______市_______區(qū)_______花園____棟___單元___層___室的業(yè)主，被告是其正樓上的鄰居。________年____月份，原告發(fā)現(xiàn)其房屋衛(wèi)生間的塑膠板上出現(xiàn)了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開始滲水，隨即原告便告知小區(qū)物業(yè)公司上門查看，經(jīng)過物業(yè)公司工作人員的檢查發(fā)現(xiàn)原告房屋衛(wèi)生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛(wèi)生間里蹲便器問題造成的。原告多次找到被告交涉要求及時解決衛(wèi)生間漏水的問題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區(qū)物業(yè)公司與社區(qū)也從中協(xié)調(diào)多次但無果。為此，原告特向貴院起訴，請求依法保護其合法權(quán)益。此致__________區(qū)人民法院具狀人：________年____月____日風險提示：

提起民事訴訟的原告負有 舉證責任 ，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意，列書證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉 證人 ，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

另外，證據(jù)和證據(jù)來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時的說明應(yīng)能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動。

第11篇 房屋漏水維修合同新整理版

現(xiàn)如今,隨著高樓大廈逐漸林立,也存在著例如混凝土屋面、彩鋼屋面的房屋漏水現(xiàn)象，那么房屋漏水維修合同又是怎樣的呢 以下是在小編為大家整理的房屋漏水維修合同范文，感謝您的欣賞。

房屋漏水維修合同范文一

甲方：

乙方：

為保證樓房屋漏水維修質(zhì)量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

第一條維修標準及要求

1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

2、維修地點：廠區(qū)木工房室內(nèi)墻壁及地面漏水狀況維修。

3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

第二條合同金額：合計金額為：￥760。00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。

3、維修要求：

①乙方進行施工，提供人工，材料。

②乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

4、維修工期：在正常天氣下3天內(nèi)必須完成。

5、維修后保質(zhì)：建設(shè)工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應(yīng)當繼續(xù)最低保修3年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

第二條維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

第三條其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：

乙方：

簽訂日期：年月日

房屋漏水維修合同范文二

甲方：

乙方：

為保證房屋漏水維修質(zhì)量，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

一、維修地點：監(jiān)獄醫(yī)院門診樓及住院部維修。

二、承包方式：包工包料保質(zhì)量

三、合同金額：

合計金額為：￥8.76萬元大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。

四、維修標準。

1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。

2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度為4mm。

五、維修要求：

1、乙方提供相關(guān)的施工方案進行施工，提供人工，材料。

2、乙方按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、乙方應(yīng)抓好安全生產(chǎn)，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。

4、維修工期：在正常天氣下天內(nèi)必須完成。

5、完工后必須把施工中產(chǎn)生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

6、工程質(zhì)量及驗收：各種防水材料應(yīng)符合規(guī)范的要求，并有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證)。按國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。

7、維修后保質(zhì)：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應(yīng)當繼續(xù)最低保修五年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

六、維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結(jié)算待各部位防水維修工程全部完工，經(jīng)甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質(zhì)保金，其余工程款甲方在一周內(nèi)付清。

七、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方(蓋章)：乙方：(蓋章)

法定代表人(簽名)：法定代表人(簽名)：

簽訂日期：年月日

房屋漏水維修合同范文三

甲方：xxxxxx

乙方：xxxxxx

甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就xx漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協(xié)議：

一、費用及付款方式：

甲方委托乙方修補xxxx，乙方以包干價的形式承包，包干費用xx元，大寫xx，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：xxxx。

二、施工責任：

乙方自行負責工程所需材料費(注：主材為js防水材料)和人工費和運輸費及轉(zhuǎn)運費，并全權(quán)負責施工現(xiàn)場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責任。

三、工期及保質(zhì)期：

自本合同簽訂之日起5日內(nèi)，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為xx日。修補完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負責修補，并承擔因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費用，質(zhì)保期為xx年。

四、人員管理：

乙方人員必須遵守甲方小區(qū)內(nèi)的規(guī)章制度，服從甲方管理人員的安排，無條件配合甲方對小區(qū)進行管理，乙方人員不得損壞小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施設(shè)備，若有損害則須按市場價照價賠償給甲方;

五、施工垃圾：

施工過程中所產(chǎn)生的施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。

六、違約責任：

甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付xxxx元的違約金，并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟損失。

七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

甲方代表： 甲方代表：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

住址：

簽字日期：xxxx年xx月xx日

第12篇 房屋漏水上訴狀

上訴人：_________________名稱：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________

職務(wù)：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務(wù)：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由及請求：________________

(上訴理由應(yīng)全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據(jù)的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

第13篇 房屋漏水維修合同

房屋漏水維修合同范文甲方：

乙方：

為保證樓房屋漏水維修質(zhì)量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

第一條維修標準及要求

1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

2、維修地點：廠區(qū)木工房室內(nèi)墻壁及地面漏水狀況維修。

3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

第二條合同金額：合計金額為：￥760。00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。

3、維修要求：

①乙方進行施工，提供人工，材料。

②乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

4、維修工期：在正常天氣下3天內(nèi)必須完成。

5、維修后保質(zhì)：建設(shè)工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應(yīng)當繼續(xù)最低保修3年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

第二條維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

第三條其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：

乙方：

簽訂日期：年月日

房屋漏水維修合同范文，盡在酷貓寫作。

第14篇 房屋漏水維修通用版合同

現(xiàn)如今,隨著高樓大廈逐漸林立,也存在著例如混凝土屋面、彩鋼屋面的房屋漏水現(xiàn)象，那么房屋漏水維修合同又是怎樣的呢以下是在小編為大家整理的房屋漏水維修合同范文，感謝您的欣賞。

房屋漏水維修合同范文一

甲方：

乙方：

為保證樓房屋漏水維修質(zhì)量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

第一條維修標準及要求

1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

2、維修地點：廠區(qū)木工房室內(nèi)墻壁及地面漏水狀況維修。

3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

第二條合同金額：合計金額為：760。00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。

3、維修要求：

①乙方進行施工，提供人工，材料。

②乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

4、維修工期：在正常天氣下3天內(nèi)必須完成。

5、維修后保質(zhì)：建設(shè)工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為________年，即維修后應(yīng)當繼續(xù)最低保修________年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

第二條維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

第三條其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：

乙方：

簽訂日期：________年____月____日

房屋漏水維修合同范文二

甲方：

乙方：

為保證房屋漏水維修質(zhì)量，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

一、維修地點：監(jiān)獄醫(yī)院門診樓及住院部維修。

二、承包方式：包工包料保質(zhì)量

三、合同金額：

合計金額為：8.76萬元大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。

四、維修標準。

1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。

2、防水材料要求：采用b防水卷材，厚度為4。

五、維修要求：

1、乙方提供相關(guān)的施工方案進行施工，提供人工，材料。

2、乙方按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、乙方應(yīng)抓好安全生產(chǎn)，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。

4、維修工期：在正常天氣下天內(nèi)必須完成。

5、完工后必須把施工中產(chǎn)生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

6、工程質(zhì)量及驗收：各種防水材料應(yīng)符合規(guī)范的要求，并有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證)。按國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。

7、維修后保質(zhì)：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為________年，即維修后應(yīng)當繼續(xù)最低保修________年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

六、維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結(jié)算待各部位防水維修工程全部完工，經(jīng)甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質(zhì)保金，其余工程款甲方在一周內(nèi)付清。

七、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方(蓋章)：乙方：(蓋章)

法定代表人(簽名)：法定代表人(簽名)：

簽訂日期：________年____月____日

房屋漏水維修合同范文三

甲方：

乙方：

甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協(xié)議：

一、費用及付款方式：

甲方委托乙方修補，乙方以包干價的形式承包，包干費用元，大寫，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：。

二、施工責任：

乙方自行負責工程所需材料費(注：主材為防水材料)和人工費和運輸費及轉(zhuǎn)運費，并全權(quán)負責施工現(xiàn)場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責任。

三、工期及保質(zhì)期：

自本合同簽訂之日起____日內(nèi)，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為日。修補完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負責修補，并承擔因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費用，質(zhì)保期為年。

四、人員管理：

乙方人員必須遵守甲方小區(qū)內(nèi)的規(guī)章制度，服從甲方管理人員的安排，無條件配合甲方對小區(qū)進行管理，乙方人員不得損壞小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施設(shè)備，若有損害則須按市場價照價賠償給甲方;

五、施工垃圾：

施工過程中所產(chǎn)生的施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。

六、違約責任：

甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付元的違約金，并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟損失。

七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

甲方代表： 甲方代表：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

住址：

簽字日期：________年____月____日

第15篇 房屋漏水維修合同書

甲方：___________

乙方：___________

為保證樓房屋漏水維修質(zhì)量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

第一條維修標準及要求

1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

2、維修地點：廠區(qū)木工房室內(nèi)墻壁及地面漏水狀況維修。

3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

第二條合同金額：

合計金額為：￥___________元

大寫：人民幣___________圓整。

3、維修要求：

①乙方進行施工，提供人工，材料。

②乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

4、維修工期：在正常天氣下3天內(nèi)必須完成。

5、維修后保質(zhì)：建設(shè)工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應(yīng)當繼續(xù)最低保修3年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

第二條維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

第三條其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：___________

簽訂日期：___________

乙方：___________

第16篇 房屋漏水施工合同

2023房屋漏水施工甲方：_________________

乙方：_________________

為保證樓房屋漏水維修質(zhì)量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：_________________

第一條維修標準及要求

1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

2、維修地點：_________________廠區(qū)木工房室內(nèi)墻壁及地面漏水狀況維修。

3、維修標準：_________________維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

第二條合同金額：_________________合計金額為：_________________￥760。00元大寫：_________________人民幣染佰陸拾圓整。

3、維修要求：_________________

①乙方進行施工，提供人工，材料。

②乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

4、維修工期：_________________在正常天氣下3天內(nèi)必須完成。

5、維修后保質(zhì)：_________________建設(shè)工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應(yīng)當繼續(xù)最低保修3年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

第二條維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

第三條其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：_________________

簽訂日期：_________________

乙方：_________________