開發(fā)建設(shè)合同（16份范本）

第1篇 教育網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)開發(fā)合同

2023教育網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)開發(fā)甲方：_________

乙方：_________

甲方在此委托乙方進行_________網(wǎng)站的建設(shè)。為明確雙方責任，經(jīng)友好協(xié)商，雙方達成以下協(xié)議：

第一條項目的內(nèi)容、價款、開發(fā)進度、交付方式由附件一載明。

第二條甲方的權(quán)利和義務(wù)

1.提供專人與乙方聯(lián)絡(luò)。

2.提供所有需要放到網(wǎng)上的資料交給乙方，并保證資料的合法性。

3.按照附錄一的要求，及時支付費用。

4.甲方將在著作權(quán)法的范圍內(nèi)使用本合同標的及相關(guān)作品、程序、文件源碼，不得將其復制、傳播、出售或許可給其它第三方。

5.甲方對本合同標的中的網(wǎng)頁、圖像享有排他的使用權(quán)。

第三條乙方的權(quán)利和義務(wù)

1.提供專人與甲方聯(lián)絡(luò)。

2.按附錄一的要求，使用甲方資料，進行網(wǎng)站的開發(fā)。

3.在附錄一要求的期限內(nèi)，完成網(wǎng)站的開發(fā)，并通知甲方進行驗收。

4.在驗收期內(nèi)甲方要求下，對不合格地方進行修改。

5.本合同標的及相關(guān)作品、程序、文件源碼的版權(quán)屬乙方所有。

第四條驗收

1.驗收標準有以下幾條

a.甲方可以通過任何上網(wǎng)的計算機訪問這個網(wǎng)站。

b.主頁無文字拼寫及圖片(以甲方提供的材料為準)錯誤。

c.網(wǎng)絡(luò)程序正常運行。

2.驗收期為5天時間。

第五條違約責任

1.任何一方有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或?qū)⒁`約，可以中止履行本合同，但應(yīng)及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。

2.因不可抗力而無法承擔責任的一方，應(yīng)在不可抗力發(fā)生的3天內(nèi)，及時通知另一方。

3.一方因不可抗力確實無法承擔責任，而造成損失的，不付賠償責任。本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

第六條保密條款

雙方應(yīng)嚴格保守在合作過程中所了解的對方的商業(yè)及技術(shù)機密，否則應(yīng)對因此造成的損失承擔賠償。

第七條以上條款如有未盡事疑，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后加以補充

補充內(nèi)容(手寫，需加蓋公章)_________。

第八條其它

1.如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應(yīng)盡可能接近原約定和本合同相應(yīng)的精神和宗旨。

2.附錄一規(guī)定的有效期滿，本合同自動失效。屆時雙方若愿繼續(xù)合作，應(yīng)重新訂立合同。

3.本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。

4.本合同一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________

第2篇 廣場開發(fā)建設(shè)項目施工合同

2023廣場開發(fā)建設(shè)項目施工甲方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

乙方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

為加快_________廣場的開發(fā)建設(shè)，確保_________年該項目能順利交付使用，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，在平等自愿互利互惠的基礎(chǔ)上就_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程承包事宜達成本合同。

一、工程名稱及地點：廣場主體結(jié)構(gòu)工程(以下簡稱本項目)本項目位于_________交匯處(祥見初步規(guī)劃圖)，占地面積約_________平方米，總建筑面積約_________平方米。

二、工程承包范圍：本項目全部主體結(jié)構(gòu)工程(詳見規(guī)劃設(shè)計圖及施工合同)。

三、工程承包模式：甲方向乙方發(fā)包，由乙方采用包工包料包質(zhì)量包工期等全包干的方式承包。

四、本項目工程總造價：按中國建筑國營二級收費標準計費，約_________元人民幣(_________元)。

五、工程質(zhì)量要求：必須能通過中國質(zhì)檢部門的質(zhì)量驗收。

六、施工期限：______年____月_______日至_______年_______月_______日，共計_________日歷天。因甲方原因或者不可抗力導致工期延誤的，乙方施工期可以順延。

七、工程款結(jié)算及支付方式：

1。乙方所承包工程的總價以最后工程竣工結(jié)算價為準。

2。乙方同意甲方用自己控股的將_________有限公司已取得的用地一塊轉(zhuǎn)讓給乙方?jīng)_抵甲方應(yīng)付給乙方承建本項目的工程款，差額部分，雙方屆時另外協(xié)商，該地塊位于_________，占地面積_________平方米，可建商住面積為_________平方米，單價為_________元/平方米，總價為_________元人民幣。

3。乙方同意向甲方支付_________地皮首期轉(zhuǎn)讓金了_________元人民幣，具體支付數(shù)額及時間如下：_________。

4。甲方在將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的同時，乙方與甲方簽訂一份欠款協(xié)議書，并向甲方出具經(jīng)_________律師行簽印的欠甲方_________元人民幣地價款的欠款依據(jù)憑據(jù)。

5。甲方根據(jù)乙方在_________廣場工程上的進度投資款額分批向乙方開出收款收據(jù)，每月開出一張，直至_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程完工為止，待工程竣工結(jié)算后，如果結(jié)算總額與收據(jù)總額不一致時，以最后結(jié)算總額為準，沖抵乙方向甲方開出的欠據(jù)。

八、甲方的權(quán)利及義務(wù)

1。甲方有權(quán)監(jiān)督乙方是否按已確定的規(guī)劃及設(shè)計圖紙的要求建設(shè)施工。

2。為確保工程按期完工，甲方有權(quán)檢查乙方的建設(shè)施工進度。

3。為確保工程質(zhì)量，甲方對乙方施工中不合格部分，有權(quán)指令乙方返工、修改。

4。甲方負責本項目用地范圍內(nèi)的三通一平，確保乙方進場后能正常施工。

5。甲方負責用以抵工程款之用地的三通一平，確保乙方能正常開發(fā)建設(shè)該地塊。

6。甲方負責辦理以地抵工程款的用地的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并配合乙方辦理單項房地產(chǎn)開發(fā)公司成立的有關(guān)合法手續(xù)。

7。甲方必須辦理好_________廣場項目開發(fā)建設(shè)的各種合法手續(xù)。

8。甲方負責協(xié)調(diào)好因本項目的施工建設(shè)而涉及的外部關(guān)系。

9。甲方必須在_________年_________月_________日前向乙方提交_________廣場完整的主體結(jié)構(gòu)施工圖紙，以利乙方進行施工前的工作準備。

九、乙方的權(quán)利及義務(wù)：

1。乙方有權(quán)按已審定的設(shè)計圖紙的要求，采用全包干的方式完成本項目的施工建設(shè)任務(wù)。

2。抵工程款商住用地轉(zhuǎn)讓給乙方后，乙方有權(quán)立即投入開發(fā)建設(shè)，并可預售樓花，開發(fā)、預售手續(xù)由乙方自行辦理。

3。乙方必須按規(guī)劃、設(shè)計圖紙之要求建設(shè)本項目之主體工程，并保證質(zhì)量，按期完工。

4。在建設(shè)期內(nèi)，乙方除應(yīng)向甲方提交工程施工組織計劃和施工進度計劃表外，還須于每月5日前向甲方提交上月施工進度表，供甲方備查和督促之用。

5。乙方須認真按照有關(guān)標準、規(guī)范和設(shè)計要求以及甲方根據(jù)本合同發(fā)出的指令進行施工;隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，對經(jīng)檢查檢驗不合格部分，乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改，并承擔返工、修改的費用。

6。在施工過程中，所發(fā)生的一切事故而造成的經(jīng)濟損失，由乙方自行承擔。

7。乙方在_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程未完工之前，不得將黃撲地塊轉(zhuǎn)讓或抵押給第三者，必須是乙方自行開發(fā)，在有利于_________廣場建設(shè)的情況下，確需轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊時，必須征得甲方的書面同意后方可轉(zhuǎn)讓或抵押，但轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊所得資金必須優(yōu)先用于黃撲地皮或_________廣場的開發(fā)建設(shè)。

十、保證

1。乙方保證能按期按質(zhì)完成_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程的建設(shè)任務(wù)。

2。乙方保證轉(zhuǎn)讓或抵押黃撲地塊所得資金全部進入甲乙雙方在_________設(shè)立的共同帳戶。根據(jù)乙方向甲方提供的黃撲工程進度情況有計劃地使用該資金。_________萬元以上的支出由雙方共同簽名方能提款，每周乙方需向甲方匯報使用情況。

3。乙方必須確保_________廣場工程的資金充足。若因乙方原因，導致_________廣場無法繼續(xù)施工，或不能按期完成_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程。甲方有權(quán)憑乙方出據(jù)的借據(jù)及律師樓簽印的所有關(guān)于本合作內(nèi)容的法律文件，依法查封甲方已轉(zhuǎn)讓給乙方的黃撲地皮及其地上所有建筑物，并可以此彌補甲方的損失。對乙方在_________廣場項目中的投資亦同時終止核算，甲方還有權(quán)追究乙方其他方面的違約責任。乙方愿意用自己公司的名譽及_________公司自有資產(chǎn)作黃撲地皮等值資產(chǎn)的擔保。

十一、違約責任

1。乙方如因資金不足或自身管理的原因?qū)е耞________廣場工程半途停工7天以上，或落后計劃進度15天的，甲方有權(quán)每天罰款乙方_________元人民幣，從乙方落后計劃進度的第一天起開始計算。

如果乙方落后計劃進度滿30天的，甲方有權(quán)終止合同，對乙方巳投入的資金一概不予核算和退還，并有權(quán)憑乙方開出的借據(jù)請求乙方還款。

2。乙方不能按期完成_________廣場的主體結(jié)構(gòu)工程任務(wù)，每超過一天，甲方罰款乙方_________元人民幣。

3。甲方不按期將黃撲地皮轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方有權(quán)不付首期土地轉(zhuǎn)讓金_________元人民幣。

4。乙方未按本合同第七條第三項付款的，甲方有權(quán)按逾期付款的金額期限，以月息三厘計罰乙方。超過30天未付齊的，甲方有權(quán)終止合同，并追究乙方的違約責任。

5。乙方提前完工的，每提前_________天，獎勵_________元。

十二、其他

1。本合同未盡事宜，雙方可簽補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

2。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

3。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：___________

_______年____月____日_________年____月____日

第3篇 金融合同:中國人民建設(shè)銀行城鎮(zhèn)土地開發(fā)和商品房借款合同

合同編號：房字第__________號

借款單位：_______________（以下簡稱甲方）

地址：__________________________________

電話：__________________________________

貸款單位：中國人民建設(shè)銀行（以下簡稱乙方）

地址：__________________________________

電話：__________________________________

甲方經(jīng)____________批準，開發(fā)____________，面積____________平方米，工作量____________萬元，因資金不足，經(jīng)向乙方申請，同意給予貸款?，F(xiàn)經(jīng)雙方商定，根據(jù)《城鎮(zhèn)土地開發(fā)和商品房貸款辦法》（以下簡稱《貸款辦法》）的規(guī)定，特簽訂借款合同，共同遵守。

一、甲方向乙方借款（大寫）____________萬元，用作開發(fā)____________的周轉(zhuǎn)金。附用款計劃。

二、借款期限為____________，即自________年________月________日起，至________年________月________日止。

三、借款利率定為月息________‰，每季結(jié)算一次。貸款利息按實際支用數(shù)計息，甲方不能按期支付利息時，計算復利。

四、逾期貸款，加計利息30％，挪用貸款加罰利息100％。

五、甲方以________和其它資金作為還款來源，在貸款到期前還清貸款本息。附還款計劃。

六、甲方用________作為借款的保證。全部貸款到期，貸款方發(fā)出逾期通知三個月后，仍未歸還，貸款方可以直接從借款方或擔保方的各項投資和存款中扣收。

七、甲方應(yīng)用自有財產(chǎn)或開發(fā)產(chǎn)品作為貸款的抵押。借款企業(yè)無力償還本息時，乙方有權(quán)依照法律程序處理作為貸款保證的財產(chǎn)或開發(fā)產(chǎn)品。

八、甲方出現(xiàn)《貸款辦法》中第十七條所述情形之一者，乙方有權(quán)從借款方或擔保方的各項投資和存款中扣收部分或全部貸款。

九、乙方由于自身的原因影響甲方用款時，按照《貸款辦法》第十二條的規(guī)定，付給甲方違約金。

十、其他事項，按照《貸款辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理。

十一、本合同經(jīng)甲乙雙方及擔保單位簽章后生效，貸款全部還清后失效。本合同正本簽章方各執(zhí)一份，副本報各自主管上級一份。

十二、如遇國家調(diào)整利率，按國家規(guī)定執(zhí)行。

甲方：（公章）___________________

負責人：（簽章）_________________

_________年_________月_________日

乙方：中國人民建設(shè)銀行_________行

（公章）_________________________

負責人：（簽章）_________________

_________年_________月_________日

擔保單位：（公章）_______________

負責人：（簽章）_________________

_________年_________月_________日

第4篇 軟件公司網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)開發(fā)合同

2023軟件公司網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)開發(fā)合同編號：____________

簽訂合同地點：_______________

甲方：_______________________

乙方：_______________________

上述甲、乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商一致，就甲方委托乙方進行網(wǎng)站建設(shè)事宜達成以下協(xié)議。雙方申明，雙方都已理解并認可了本協(xié)議的所有內(nèi)容，同意承擔各自應(yīng)承擔的權(quán)利和義務(wù)，忠實地履行本協(xié)議。

第一條甲方委托乙方為甲方網(wǎng)站進行有關(guān)的策劃、設(shè)計和制作。本協(xié)議網(wǎng)站建設(shè)項目的內(nèi)容、工作進度與安排、數(shù)量、價款、交付和驗收方式等由附件載明。

第二條協(xié)議履行期限按照附件規(guī)定的工作進度決定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以延長該期限(以下統(tǒng)稱協(xié)議期限)。

第三條甲方應(yīng)向乙方提供網(wǎng)站建設(shè)時制作網(wǎng)頁必要的資料和協(xié)助并派專人負責與乙方聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。

第四條乙方承諾在履行協(xié)議時不會進行有損甲方形象、聲譽等的行為。

第五條雙方的基本權(quán)利和基本義務(wù)

5-1甲方的權(quán)利和義務(wù)

5-1-1根據(jù)本協(xié)議網(wǎng)站建設(shè)項目的實際需要和乙方的要求提供協(xié)助并提供有關(guān)的材料及圖片等，甲方保證所提供的所有資料完整、真實、合法，圖片清晰、文字材料應(yīng)為電子文檔格式。

5-1-2甲方在使用建設(shè)完成的網(wǎng)站的時應(yīng)當注意符合國家法律規(guī)定和社會公共利益，特別地，應(yīng)當嚴格遵守《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》《中華人民共和國電信條例》《全國人大常委會關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)站從事登載新聞業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)文化管理暫行規(guī)定》和國家其他有關(guān)法律、法規(guī)、行政規(guī)章，不得利用網(wǎng)站制作、復制、發(fā)布、傳播任何法律法規(guī)禁止的有害信息。如果甲方利用本協(xié)議服務(wù)進行的經(jīng)營活動需要獲得國家有關(guān)部門的認可或批準的，甲方應(yīng)獲得該有關(guān)的認可或批準。

5-1-3對υ反5-1-1和5-1-2的要求而進行的使用、操作所引起的問題以及產(chǎn)生的影響、后果承擔全部責任。

5-1-4按本協(xié)議約定支付費用。

5-1-5依協(xié)議約定使用協(xié)議標的。

5-1-6如甲方需要乙方提供放置網(wǎng)站的域名、服務(wù)器空間或需要乙方提供其他系統(tǒng)軟件、技術(shù)支持等，雙方應(yīng)另行簽署其他協(xié)議。

5-2乙方的權(quán)利和義務(wù)

5-2-1按照甲方提供的材料按照本協(xié)議約定的時間完成網(wǎng)頁制作等網(wǎng)站建設(shè)工作。具體工作詳見本協(xié)議附件一。

5-2-2可以根據(jù)甲方的要求幫助甲方舉辦培訓和技術(shù)咨詢，具體的操作方式及費用雙方另行簽署協(xié)議確認。

5-2-3依協(xié)議收取費用。

5-2-4網(wǎng)站建設(shè)的相關(guān)工作完成后，及時向甲方提交工作成果。

第六條甲方同意按雙方約定的付款方式和時間及時向乙方支付協(xié)議費用，以及為乙方進行網(wǎng)站建設(shè)工作提供其他必要的幫助。

第七條甲方承諾，向乙方提供的內(nèi)容、資料等不會侵犯任何第三方的權(quán)利;若發(fā)生侵犯第三方的權(quán)利的情形，由甲方承擔全部責任。因甲方在使用本協(xié)議標的時給第三人造成損害的，由甲方自行承擔責任。

第八條甲方同意，本協(xié)議的簽署意ζ著甲方授權(quán)乙方在履行本協(xié)議時可以使用甲方的名稱、商標、域名、企業(yè)標志等，但此等使用不能損害甲方的利益。

第九條乙方如有需要須將本協(xié)議項目有關(guān)內(nèi)容委托第三方進行的，應(yīng)保證該有關(guān)內(nèi)容的質(zhì)量符合附件一的要求并保證甲方在本協(xié)議中的利益不會受到不利影響。

第十條本協(xié)議網(wǎng)站項目建設(shè)完成后，甲方享有委托乙方創(chuàng)作的全部網(wǎng)頁(包含文字、圖畫及其組合)的版權(quán);網(wǎng)站項目中相關(guān)程序、文件源碼的版權(quán)屬乙方所有，但乙方授予甲方對該等程序、文件源碼的使用權(quán)。δ經(jīng)乙方許可，甲方不得公布文件源碼，不得復制、傳播、出售或者許可他人使用本協(xié)議標的作品及其程序、源碼等。乙方可以在業(yè)務(wù)范χ內(nèi)使用以據(jù)本協(xié)議委托創(chuàng)作的作品。

第十一條甲方不能按時支付協(xié)議費用而導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。

第十二條雙方當事人應(yīng)當保守在履行本協(xié)議過程中獲知的對方商業(yè)秘密。

第十三條雙方應(yīng)本著誠實信用的原則履行本協(xié)議。任何一方在履行中采用欺詐、脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本協(xié)議并有權(quán)要求對方賠償損失。

任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或?qū)⒁约s，可以中止履行本協(xié)議，但應(yīng)及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者υ反本協(xié)議，該方可以解除本協(xié)議并要求對方賠償損失。

第十四條本協(xié)議簽訂后，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，可以對本協(xié)議有關(guān)條款進行變更或者補充但應(yīng)當以書面形式確認。上述文件一經(jīng)簽署，即具有法律效力并成為本協(xié)議的有效組成部分。

第十五條本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與協(xié)議正文具有同等法律效力。

第十六條任意一方欲提前解除本協(xié)議，應(yīng)提前通知對方。甲方提前解除協(xié)議的，無權(quán)要求乙方返還已支付的費用并應(yīng)對乙方遭受的損失承擔賠償責任;乙方無故解除協(xié)議的，應(yīng)雙倍返還上述費用。本協(xié)議其他條款對協(xié)議的解除另有約定的，從其約定。

第十七條任何一方有行使其權(quán)利或有就對方的υ約行為采取任何行動，不應(yīng)被視為是對權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪喀约s責任或義務(wù)的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權(quán)利，或放棄追究對方的任何過失，不應(yīng)視為對任何其他權(quán)利或追究任何其他過失的放棄。

前款權(quán)利不因本協(xié)議的終止、撤消、無效而消失。

第十八條任何一方υ反本協(xié)議，給對方造成損失的，還應(yīng)賠償損失。

在本協(xié)議其他條款對υ約有具體約定時，從其約定。

第十九條因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本協(xié)議的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本協(xié)議。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本協(xié)議、解除或遲延履行本協(xié)議的，應(yīng)將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應(yīng)的證明。

本協(xié)議所稱不可抗力、意外事件是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

第二十條訂立本協(xié)議所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本協(xié)議無法履行的，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以變更本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容或者終止協(xié)議的履行。

第二十一條一方變更通訊地址或者聯(lián)系方式，應(yīng)及時將變更后的地址、聯(lián)系方式通知另一方，否則變更方應(yīng)對此造成的一切后果承擔責任。

第二十二條雙方當事人對本協(xié)議的訂立、解釋、履行、效力等發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向乙方主要營業(yè)地的人民法院起訴。

本協(xié)議的終止、撤消、無效不應(yīng)影響前款約定的效力。

第二十三條本協(xié)議的訂立、解釋、履行、效力和爭議的解決等均適用中華人民共和國法律。對本協(xié)議的理解與解釋應(yīng)根據(jù)原意并結(jié)合本協(xié)議目的進行。

第二十四條如果本協(xié)議任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本協(xié)議的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應(yīng)盡可能接近原約定和本協(xié)議相應(yīng)的精神和宗旨。

第二十五條本協(xié)議經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。

第二十六條本協(xié)議一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

授權(quán)代表簽字：________________

乙方：(蓋章)________________

第5篇 醫(yī)藥企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)開發(fā)合同

2023醫(yī)藥企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)開發(fā)合同編號：__________________

甲方(委托人)：________________

法定住址：______________________

法定代表人：____________________

職務(wù)：__________________________

委托代理人：____________________

身份證號碼：____________________

通訊地址：______________________

郵政編碼：______________________

聯(lián)系人：________________________

電話：__________________________

傳真：__________________________

帳號：__________________________

電子信箱：______________________

乙方(受托人)：________________

法定住址：______________________

法定代表人：____________________

職務(wù)：__________________________

委托代理人：____________________

身份證號碼：____________________

通訊地址：______________________

郵政編碼：______________________

聯(lián)系人：________________________

電話：__________________________

傳真：__________________________

帳號：__________________________

電子信箱：______________________

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)及網(wǎng)絡(luò)管理的有關(guān)規(guī)定，_________(以下簡稱甲方)委托_________(以下簡稱乙方)為甲方籌建internet網(wǎng)站，設(shè)計制作網(wǎng)頁的合作項目，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議：

第一條合同內(nèi)容和要求

1.網(wǎng)站有_________種語言版本：_________;

2.網(wǎng)站頁數(shù)范圍：_________;

3.網(wǎng)站建設(shè)方案：_________。

第二條合同金額

1.域名_________個，_________元/年

2.主機空間_________mweb空間，_________mlog空間，_________memail空間，_________m數(shù)據(jù)庫空間，______個email，_______m帶寬，_________元/年

3.網(wǎng)頁_________頁，模版生成/數(shù)據(jù)庫管理，_________元

4._________系統(tǒng)_________個，_________元

5._________系統(tǒng)_________個，_________元

6.計數(shù)器_________個，_________元

7.其它_________

8.費用合計_________元

第三條付款方式

本合同涉及總金額為人民幣_________元，合同簽訂后，甲方支付合同金額的_________%，即_________元作為定金，驗收之后一次性支付合同余款即_________元。

第四條開發(fā)周期

1.甲方在_________年_________月_________日之前，將資料交給乙方，將定金匯至乙方帳戶。

2.甲方應(yīng)保證所提供的資料不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)。乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的一切法律問題不承擔任何法律責任。

3.甲方在_________年_________月_________日之前，對網(wǎng)站進行驗收。

4.甲方在_________年_________月_________日之前，將余款匯至乙方帳戶。

第五條資料提供

1.甲方負責提供制作所需的一切資料(包括文字，圖片以及其他相關(guān)文件)，并制作成電子文件。在乙方開始制作網(wǎng)頁時，甲方應(yīng)備齊全部內(nèi)容資料，并保證材料完整，圖片清晰。

2.甲方應(yīng)保證所提供的資料不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)。乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的一切法律問題不承擔任何法律責任。

3.雙方合作期間，乙方對甲方提供的文字及圖片資料未經(jīng)甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

4.甲方應(yīng)保證其委托制作的網(wǎng)站的合法性，對于涉及盜版、違法、政治、色情及其直接間接損害他人合法權(quán)益的內(nèi)容乙方有權(quán)拒絕制作。

第六條協(xié)助義務(wù)

1.甲方應(yīng)在網(wǎng)頁制作的全過程中給與乙方便利條件，并積極配合。

2.甲方應(yīng)提供專人與乙方聯(lián)絡(luò)。

3.在制作過程中，對甲方陸續(xù)提出的修改要求，乙方應(yīng)盡力協(xié)助實現(xiàn)，并經(jīng)甲方認可。

第七條驗收

1.甲方應(yīng)在收到乙方書面完工通知的______日內(nèi)對整個方案進行驗證，并通知乙方進行修改，否則，視為全部設(shè)計驗收合格。

2.驗收標準

(1)甲方可以通過任何上網(wǎng)的計算機訪問這個網(wǎng)站。

(2)主頁無文字拼寫及圖片(以甲方提供的材料為準)錯誤。

(3)網(wǎng)絡(luò)程序正常運行。

(4)乙方有權(quán)要求甲方作出局部的調(diào)整和修改，對于無理的要求和過激的言論傷害到人格甲方有權(quán)終止合作。

(5)網(wǎng)頁修改完成后經(jīng)甲方審驗合格后，由乙方負責上傳至甲方的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，并保證網(wǎng)站的正常運行和訪問。

(6)網(wǎng)站制作完成。乙方不得隨意要求甲方修改網(wǎng)站網(wǎng)頁。

第八條售后服務(wù)

1.網(wǎng)站開通一年內(nèi)免費修改主要頁面(企業(yè)資料更新不計算在內(nèi))，在不改版的前提下修改不超過20%;一年以后如需服務(wù)，每年收取網(wǎng)站總額25%維護費。

2.制作完成后，乙方負責培訓甲方一名技術(shù)人員進行操作和更新，培訓時間為一天。

第九條委托人的使用

1.網(wǎng)站建成后，可以自行管理虛擬主機，可以利用虛擬主機在國際互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布信息，可以自行規(guī)定信息的內(nèi)容和文件的放置結(jié)構(gòu)等。(自行管理出現(xiàn)的問題由甲方自行負責)

2.甲方將在著作權(quán)法的范圍內(nèi)使用本合同標的及相關(guān)作品、程序、文件源碼，不得將其復制、傳播、出售或許可給其它第三方。

3.甲方對本合同標的中的網(wǎng)頁、圖像享有排他的使用權(quán)。

第十條知識產(chǎn)權(quán)

1.乙方對設(shè)計完成的作品享有著作權(quán)。甲方將委托設(shè)計的所有費用結(jié)算完畢后，乙方將作品著作權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。

2.甲方在未付清所有委托設(shè)計費用之前，乙方設(shè)計的作品著作權(quán)歸乙方，甲方對該作品不享有任何權(quán)利。

3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設(shè)計的作品而導致的侵權(quán)，乙方有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》追究其法律責任。

第十一條違約責任

1.由于甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成，乙方不負任何責任，并有權(quán)向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協(xié)商確定。

2.因甲方未能按本協(xié)議約定期限內(nèi)向乙方付款而造成違約的，由甲方承擔責任并每逾______天按總金額的______%作為違約金。

3.由于乙方原因未能按時完成合同所規(guī)定的內(nèi)容，甲方有權(quán)向乙方提出索賠，按總金額的_________%作為違約金。

4.任何一方有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或?qū)⒁`約，可以中止履行本合同，但應(yīng)及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。

5.因甲方提供非法圖文或甲方非法操作而造成網(wǎng)站被關(guān)閉的，其全部責任由甲方承擔，因乙方上傳非法圖文或乙方非法操作而造成網(wǎng)站被迫關(guān)閉的，其全部責任由乙方承擔。

第十二條合同的解除

雙方應(yīng)本著誠實信用的原則履行本合同。任何一方在履行中采用欺詐，脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權(quán)要求對方賠償損失。任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經(jīng)，正在或?qū)⒁`約，可以中止履行本合同，但應(yīng)及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行，履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。

第十三條聲明及保證

甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十四條保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十五條通知

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

第十六條合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

第十七條合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第十八條爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。第十九條不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十一條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十二條合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.本協(xié)議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。

3.本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

委托代理人(簽字)：_________

簽訂地點：___________________

_________年_______月_______日

乙方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

委托代理人(簽字)：_________

簽訂地點：___________________

第6篇 房地產(chǎn)建設(shè)項目開發(fā)合同

2023房地產(chǎn)建設(shè)項目開發(fā)立合同單位：

_______________(以下簡稱甲方)

_______________(以下簡稱乙方)

為明確責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

項目內(nèi)容及規(guī)模：

__________________________________ ____________________________________

總投資及資金籌措：

總投資____萬元(其中：征地費____萬元，開發(fā)費____萬元，建筑安裝費____萬元)。投入資金規(guī)模____萬元，甲方出資____萬元，分__次出資，每次出資____萬元，預收款____萬元;乙方出資____萬元，分__次出資，每次出資____萬元。

合作方式：

__________________________________ ____________________________________

各方負責：

甲方：_______________________________

乙方：_______________________________

經(jīng)營方式：_____________________________

資金占用費按月利率__‰計付，并于每季末的前__天內(nèi)付給出資方。資金的償還按如下時間及金額執(zhí)行_________，最后一次還款時，資金占用費隨本金一起還清。

財務(wù)管理：

1.成本核算范圍：_________________________

2.決算編制：___________________________

3.財產(chǎn)清償：___________________________

利潤分配： __________________________________

____________________________________

違約責任： __________________________________

其他：

1.該項目資金在______行開戶管理。

2.____方經(jīng)濟責任由______擔保。保證方有權(quán)檢查督促_____方履行合同，保證方同意當____方不履行合同時，由保證方連帶承擔經(jīng)濟責任。

3.____方愿以______作抵押品，抵押品另附明細清單作為本合同的附件。_____方不履行合同時，____方對抵押品享有處分權(quán)和優(yōu)先受償權(quán)。

本合同正本一式____份。甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。合同副本___份，報送_________等有關(guān)單位各存1份。雙方代表簽字后生效。

本合同附件有___________________，與本合同有同等效力。 本合同的修改、補充須經(jīng)由甲乙雙方簽訂變更合同協(xié)議書，并須保證方同意，作為合同的補充部分。

甲 方：(公章) 乙 方：(公章)

地 址： 地 址：

法人代表：(簽章) 法人代表：(簽章)

開戶銀行及帳號：

保 證 方：(公章) 地 址：

法人代表：(簽章) 開戶銀行及帳號：

簽約日期： 年 月 日

簽約地點：

第7篇 建設(shè)工程開發(fā)商刑事上訴狀

上訴人：_________________楊__________，男，19__________年_____月__________日出生，身份證號碼：_____________，漢族，農(nóng)民，住址：_________________省__________市__________區(qū)，現(xiàn)羈押于_____________看守所。

上訴人因故意傷害罪一案，經(jīng)_____________人民法院開庭審理，現(xiàn)已做出_________________號刑事判決書。上訴人認為，一審判決用于定罪量刑的傷殘鑒定意見書在取得方式、取得時間上程序性違法，法律適用錯誤且量刑過重，故依法提起上訴。

上訴請求：_________________

請求依法_________________號刑事判決書對上訴人的判決，在查明事實后依法改判。

事實和理由：_________________

一、一審法院對上訴人定罪量刑所使用的傷殘鑒定意見書是法院自行收集取得的，屬于取得方式程序性違法，不得作為定罪量刑的依據(jù)。

根據(jù)《刑事訴訟法》第3條、第49條、第146條之規(guī)定，對被告人定罪量刑的證據(jù)應(yīng)由公安機關(guān)或者檢察機關(guān)收集，法院只有審判的職能，而無收集證據(jù)的職權(quán)。受害人_______________與被告人楊__________親屬達成了賠償協(xié)議，并得到受害人的諒解，受害人撤回傷殘等級鑒定申請書，且已經(jīng)履行完畢，在受害人未依法再提出申請鑒定的前提下，法院不得依職權(quán)要求受害人進行傷殘等級鑒定，故傷殘鑒定意見書的取得方式違法了程序性規(guī)定，屬于程序性違法。

二、一審法院對上訴人定罪量刑所使用的傷殘鑒定意見書是在庭審之后取得，屬于取得時間程序性違法，不得作為定罪量刑的依據(jù)。

根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《刑事訴訟法》的解釋第237條、240條之規(guī)定，合議庭評議案件，應(yīng)當根據(jù)已經(jīng)查明的事實、證據(jù)和有關(guān)法律規(guī)定，依法作出判決、裁定。此傷殘鑒定意見書屬于庭審之后取得的證據(jù)，而非庭審之前取得的證據(jù)，不屬于庭審之時已經(jīng)查明的事實、證據(jù)。故此傷殘等級鑒定意見書取得的時間違反程序性規(guī)定，屬于程序性違法，不得作為證據(jù)使用。

三、一審法院認定事實錯誤，法律適用錯誤，對上訴人罪名定性不當，上訴人屬于過失犯罪，而非故意犯罪。

1、一審法院認定上訴人明知瓶內(nèi)溶液為腐蝕性極強的溶液而使用傷害他人，屬于事實認定錯誤。由于上訴人所使用的三輪車電瓶長期漏液，故而在三輪車修理廠購買電瓶液用于彌補漏液現(xiàn)像，上訴人在購買電瓶液的時候賣家并沒有告知上訴人為腐蝕性溶液，且正常情況下的電瓶液溶液為稀硫酸，腐蝕性極低甚至不具有腐蝕性，不會對人體造成傷害。本案中上訴人小學文化程度，對化學常識一無所知，在賣家沒有明確告知的情況下，上訴人有理由相信電瓶液為非腐蝕性溶液，不會對人體造成傷害。所以上訴人主觀上不知為腐蝕性溶液，屬于過失。

2、案卷材料顯示，在張__________毆打申__________的過程中，上訴人將散落在地上的電瓶液用手抓起向張__________臉上抹去，由此可以看出上訴人對腐蝕性溶液是不知情的，倘若知道為腐蝕性極強的溶液，上訴人是不會用手抓起地上的溶液的。據(jù)此仍能推算出上訴人主觀上為過失。

四、一審法院判決在認定上訴人防衛(wèi)過當、認罪態(tài)度較好、積極賠償受害人經(jīng)濟損失并取得諒解及初犯等量刑情節(jié)的情況下，判處六年有期徒刑的刑罰，明顯量刑過重。

《刑法》第20條2項規(guī)定，正當防衛(wèi)明顯超過必要限度造成重大損害的，應(yīng)當負刑事責任，但是應(yīng)當減輕或者免除處罰。河南省高院《量刑指導意見》實施細則第3條6項4款規(guī)定，對于防衛(wèi)過當，應(yīng)當綜合考慮犯罪的性質(zhì)、防衛(wèi)過當?shù)某潭取⒃斐蓳p害的大小等情況，減少基準刑的60%以上或者免除處罰。該意見第3條19項1款規(guī)定，積極賠償受害人經(jīng)濟損失并取得諒解的，可以減少基準刑40%以下。上訴人認罪態(tài)度較好且已年過六十歲，年老體弱又系初犯、偶犯。法院對個案的判決要兼顧法律效果和社會效果，加重對犯罪嫌疑人的處罰不是刑罰目的，目的是預防犯罪、罰當其罪、實現(xiàn)公平正義。上訴人是在遭受他人毆打的情況下，迫不得已才進行的反抗，具有防衛(wèi)性質(zhì)，其造成的后果屬于防衛(wèi)過當，且主觀上對腐蝕性溶液不知情屬于過失，上訴人本身也屬于受害人，傷害后果也是上訴人意料不到的。此案已過去九年的時間，受害人從新提起本案的目的是想得到一部分經(jīng)濟賠償，上訴人與受害人達成了賠償諒解協(xié)議，其目的已達到，受害人對傷殘申請予以撤回并表示不予追究上訴人的刑事責任。上訴人現(xiàn)已年老體弱，一審法院判決上訴人六年刑罰，量刑過重，不公平不公正，與刑罰的目的背道而馳。

綜上所述，一審法院在審理本案中證據(jù)使用程序性違法，認定事實不清，適用法律錯誤，希望二審法院充分考慮上訴人的實際情況及主觀惡意程度，在查明案件事實后，依法改判從輕判處，維護上訴人的合法權(quán)益。從某種程度來說，上訴人也是受害者。望貴院能充分考慮到這些因素!

此致

__________縣人民法院

具狀人：_________________

第8篇 網(wǎng)站開發(fā)建設(shè)合同書范本

甲方：______________________

乙方：______________________

第一條 開發(fā)內(nèi)容

受甲方委托，乙方承擔甲方網(wǎng)站的開發(fā)建設(shè)任務(wù)。為了明確相互的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方本著誠實信用、平等自愿的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

開發(fā)維護內(nèi)容：申請域名

國際域名：______________________(_____年)

3721中文域名：______________________( ___ 年)

進行域名系統(tǒng)配置，提供_______m的虛擬主機空間，支持_____________。

設(shè)置設(shè)計方案上的欄目，制作flash _______屏網(wǎng)頁，_______內(nèi)容導航首頁，_______屏普通頁面。

開發(fā)________________________________________ 應(yīng)用系統(tǒng)。

贈送專用電子信箱_______m，可分配_______ 個獨立郵箱。

贈送網(wǎng)站計數(shù)器_____________________

贈送留言板系統(tǒng)_____________________

第二條 開發(fā)建設(shè)費用

國際域名費￥_______元、3721中文域名費用￥_______元虛擬主機空間租用費￥________元。網(wǎng)頁設(shè)計費：動態(tài)flash首頁一屏：￥__________元導航首頁一屏：￥_____元普通一級網(wǎng)頁約_________屏(按實際制作屏數(shù)計算)，每屏￥________元，計￥____________元 _____________開發(fā)費 ￥_______元/兩年信息動態(tài)發(fā)布系統(tǒng)開發(fā)費￥____________元。

費用合計：￥__________(_____________________)

網(wǎng)站運行期限：_____年_____月_____日網(wǎng)站正式開通，上網(wǎng)運行期限為_____年_____月_____日起至_________年_____月_____日止共_____年時間。

第三條 付款方式

甲方須在協(xié)議簽訂之日起三日內(nèi)，向乙方支付工作定金_____元，余款在網(wǎng)站建設(shè)完畢，驗收后支付 。

第四條 雙方責任和協(xié)作事項

一、甲方安排專人負責根據(jù)設(shè)計方案設(shè)計的欄目進行相關(guān)材料的撰寫、收集，并在簽訂協(xié)議后_____個工作日內(nèi)向乙方提供制作網(wǎng)頁所需的素材。

二、己方在收到甲方提供的素材后應(yīng)該在_____個工作日內(nèi)完成網(wǎng)上預定系統(tǒng)的開發(fā)和網(wǎng)頁的制作。

三、網(wǎng)頁內(nèi)容雙方共同商定。乙方負責網(wǎng)頁的創(chuàng)意、設(shè)計、制作，并參考甲方的意見和建議。

四、乙方負責合同期內(nèi)網(wǎng)站的域名維護和網(wǎng)頁維護工作。

五、網(wǎng)站開發(fā)完成后，乙方通知甲方驗收，甲方應(yīng)在_____天內(nèi)進行系統(tǒng)驗收工作。驗收方法采用用戶自行驗收，或第三方現(xiàn)場鑒定會等方法。在驗收測試期間，乙方根據(jù)客戶要求對軟件進行調(diào)整，同時根據(jù)乙方的需要對甲方進行培訓，甲方配合安排。

六、自網(wǎng)站交付使用起_____年內(nèi)，根據(jù)甲方的要求，需要對原有網(wǎng)站圖片及網(wǎng)站文字內(nèi)容進行更改或更新，乙方有義務(wù)滿足甲方要求。

第五條 續(xù)約

本協(xié)議履行期限屆滿時，為使網(wǎng)站得到繼續(xù)運行，甲、乙雙方須簽訂續(xù)約協(xié)議，自網(wǎng)站運行的第二年度起，甲方只要交納域名維護費費用為_____元、磁盤空間租用費_____元和網(wǎng)頁維護及相關(guān)軟件維護費用_____元。即可得到乙方第二年度提供的網(wǎng)站維護工作。甲方如終止服務(wù)，乙方有義務(wù)配合甲方網(wǎng)站轉(zhuǎn)移的相關(guān)事宜。 甲方可視自己工作的需要隨時要求增加租用磁盤空間和增加網(wǎng)頁，并交付相應(yīng)的費用。

第六條 版權(quán)

甲方網(wǎng)站的版權(quán)歸甲方所有甲方允許乙方在首頁標注“______________負責技術(shù)提供”字樣。

第七條 違約責任和爭議的解決

一、本協(xié)議從訂立生效之日起，甲、乙雙方必須全面履行協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更或解除協(xié)議。

二、由于違約造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行的，責任方承擔違約責任，按合同金額的千分之 向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

三、甲方延期付款的，每日滯納金為協(xié)議金額的千分之_____，反之，乙方延期交付的，每日罰金為協(xié)議金額的千分之_____ 。

四、由于不可抗拒等客觀原因(如電信線路問題)致使網(wǎng)站在使用期到期未能繼續(xù)訪問或開通后出現(xiàn)暫時的訪問故障，均不視為乙方責任和違約，乙方有責任對上述問題予以解決。

五、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。 必要時可簽訂補充協(xié)議補充協(xié)議可作本協(xié)議不可分割的組成部分。協(xié)商不成，雙方同意由本協(xié)議簽訂所在地的____________仲裁委員會進行仲裁。

第八條 生效

本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：____________________

代表：____________________

電話：____________________

地址：____________________

乙方：____________________

代表：____________________

電話：____________________

地址：____________________

合同簽訂地點：____________

合同簽訂日期：____________

第9篇 建設(shè)開發(fā)土地轉(zhuǎn)讓買賣合同

2023建設(shè)開發(fā)土地轉(zhuǎn)讓買賣甲方：

乙方：

經(jīng)各方友好協(xié)商，本著平等、自愿、有償、誠實信用原則，就土地轉(zhuǎn)讓事宜達成協(xié)議如下：

一、地塊概況

該地塊位于，土地寬度約米，土地長度約米，土地總面積約為平方米。

二、轉(zhuǎn)讓價格

土地的轉(zhuǎn)讓單價為元立方米，轉(zhuǎn)讓總價約為人民幣萬元。(注：最終土地轉(zhuǎn)讓總價計算方式：土地轉(zhuǎn)讓單價215;實際面積。)

xx、付款方式及期限：

1、土地總價分xx次付清

(1)

第一期，簽約日乙方支付甲方最終土地轉(zhuǎn)讓總價的%。

(2)

第二期，該土地按土地開發(fā)整理建設(shè)用地xx通一平時，乙方支付甲方最終土地轉(zhuǎn)讓總價的%。

(3)

第三期，甲方把土地使用法人姓名通過有關(guān)部門更改成乙方法人姓名時，同時乙方在收到甲方更改后的有效憑據(jù)，乙方支付甲方最終土地轉(zhuǎn)讓總價的剩余部分。

2、以上付款以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金方式支付均可，如乙方逾期超過一個月不付款，甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按最終土地轉(zhuǎn)讓總價的10%計算;若甲方不能辦理土地使用證，或?qū)⑼恋氐盅航o任何第xx方，則土地買賣合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購地款。

四、其它

1.本合同未盡事宜由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，與本合同具同等法律效力。

2.本合同經(jīng)各方代表簽字蓋章后生效。

3.本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

第10篇 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站建設(shè)開發(fā)合同書

甲方(委托方)：_________

乙方(受托方)：_________

甲方為樹立企業(yè)形象，擴大宣傳，拓寬宣傳渠道，甲方在此委托乙方設(shè)計，制作網(wǎng)頁。

第一條 本合同項目的內(nèi)容，工作進度與安排，數(shù)量，價款，交付和驗收方式等由附件載明。

第二條 合同履行期限按照附件的工作進度決定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以延長該期限(以下統(tǒng)稱合同期限)。

第三條 甲方應(yīng)向乙方提供必要的數(shù)據(jù)并派專人負責與乙方聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)。

第四條 乙方承諾在履行合同時不進行有損甲方形象，聲譽等行為。

第五條 雙方的基本權(quán)利和基本義務(wù) 甲方的權(quán)利和義務(wù) 提供有關(guān)甲方的材料及圖片等，并保證材料完整，圖片清晰。

第六條 甲方同意按雙方約定的付款方式和時間及時向乙方支付合同費用，以及提供其它必要的幫助。

第七條 工作完成后乙方以紙介，磁盤或.形式將合同標的交付給甲方，也可以按照甲方的要求將網(wǎng)頁上傳到指定的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上。

第八條 本合同標的在交付后三日內(nèi)，乙方可以按照甲方的請求進行修改。

在上述期限內(nèi)甲方未提出異議的，視為合格。

第九條 本合同之總金額為_________元整人民幣。

第十條 甲方承諾，向乙方提供的內(nèi)容，數(shù)據(jù)等不會侵犯任何第三方的權(quán)利;若發(fā)生侵犯第三方的權(quán)利的情形，由甲方承擔全部責任。

因甲方在使用本合同標的時給第三人造成損害的，由甲方自行承擔責任。

第十一條 甲方同意，本合同的簽署意味著甲方授權(quán)乙方在履行本合同時可以使用甲方的名稱，商標，域名，企業(yè)標志等，但此等使用不能損害甲方的利益。

第十二條 乙方如有需要須將本合同項目有關(guān)內(nèi)容委托第三方制作，設(shè)計的，應(yīng)保證有關(guān)內(nèi)容的質(zhì)量符合附件的要求并保證甲方在本合同中的利益不會受到不利影響。

第十三條 本合同標的及相關(guān)作品，程序，文件源碼，不得復制，傳播，出售或者許可他人使用的作品及其程序等。

乙方可以在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用這些作品。

第十四條 甲方不能按時支付合同費用，導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。

第十五條 雙方當事人應(yīng)當保守在履行本合同過程中獲知的對方商業(yè)秘密。

第十六條 雙方應(yīng)本著誠實信用的原則履行本合同。

任何一方在履行中采用欺詐，脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權(quán)要求對方賠償損失。

任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經(jīng)，正在或?qū)⒁`約，可以中止履行本合同，但應(yīng)及時通知對方。

若對方繼續(xù)不履行，履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。

第十七條 本合同簽訂后，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，可以對本合同有關(guān)條款進行變更或者補充但應(yīng)當以書面形式確認。

上述檔一經(jīng)簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。

第十八條 任意一方欲提前解除本合同，應(yīng)提前通知對方。

甲方提前解除合同的，無權(quán)要求乙方返還第十二條的費用并應(yīng)對乙方遭受的損失承擔賠償責任;乙方無故解除合同的，應(yīng)雙倍返還上述費用。

本合同其它條款對合同的解除另有約定的，從其約定。

第十九條 任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應(yīng)被視為是對權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責任或義務(wù)的放棄。

任何一方放棄針對對方的任何權(quán)利，或放棄追究對方的任何過失，不應(yīng)視為對任何其它權(quán)利或追究任何其它過失的放棄。

第二十條 任何一方違反本合同，給對方造成損失的，還應(yīng)賠償損失。

在本合同其它條款對違約有具體約定時，從其約定。

第二十一條 因不可抗力或者其它意外事件，或者使得本合同的履行不可能，不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。

遭受不可抗力，意外事件的一方全部或部分不能履行本合同，解除或遲延履行本合同的，應(yīng)將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應(yīng)的證明。

本合同所稱不可抗力，意外事件是指不能預見，不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水，地震，火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭，動亂，政府行為等。

第二十二條 訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以變更本合同相關(guān)內(nèi)容或者終止合同的履行。

第二十三條 一方變更通訊位址或者聯(lián)系方式，應(yīng)及時將變更后的位址，聯(lián)系方式通知另一方，否則變更方應(yīng)對此造成的一切后果承擔責任。

第二十四條 雙方當事人對本合同的訂立，解釋，履行，效力等發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向仲裁委員會提交仲裁并接受其仲裁規(guī)則。本合同的終止，撤銷，無效不應(yīng)影響前款約定的效力。

第二十五條 本合同的訂立，解釋，履行，效力和爭議的解決等均適用中華人民共和國法律。對本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)原意并結(jié)合本合同目的進行。

第二十六條 如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其它所有條款將繼續(xù)有效。

此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應(yīng)盡可能接近原約定和本合同相應(yīng)的精神和宗旨。

第二十七條 本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。

本合同一式_________份，雙方當事人各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

第二十八條 其他_________。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：____________

______年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________

第11篇 網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)開發(fā)合同

2023網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)開發(fā)甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

甲方在利用乙方提供的信息資源進行信息傳播和自我服務(wù)時，應(yīng)嚴格遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章制度。遵守《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、郵電部《中國公用計算機互聯(lián)網(wǎng)國際聯(lián)網(wǎng)管理辦法》和《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名注冊暫行管理辦法》等有關(guān)法律規(guī)定，甲方自行發(fā)布的有關(guān)信息不在乙方法律責任范圍。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

一、網(wǎng)站項目內(nèi)容：

1、甲方委托乙方承擔網(wǎng)站項目開發(fā)，乙方根據(jù)甲方需求定制版面經(jīng)甲方簽字確認后，甲方不得無條件要求乙方修改版面的架構(gòu)、顏色及增加新的網(wǎng)站功能和頻道。

2、網(wǎng)站注冊域名：;空間使用標準：。

3、甲方應(yīng)按合同要求完成項目資料的準備工作，提供必要的信息資料，積極協(xié)助乙方開發(fā)工作。

二、首年網(wǎng)站制作總金額：為人民幣：￥元;(大寫)。

三、甲方責任：

1、甲方有責任與乙方相互配合，在網(wǎng)站開發(fā)與實施過程中，保證有甲方專人負責甲、乙雙方的協(xié)調(diào)工作。

2、甲方有責任提供相關(guān)的網(wǎng)站開發(fā)所需的文件、資料、電子版企業(yè)商標。

3、甲方按合同規(guī)定按時支付乙方工程款，預付款不退還，按建站預定標準，網(wǎng)站設(shè)計直到甲方滿意為止。

四、乙方責任：

1、乙方應(yīng)按期保證完成網(wǎng)站項目的開發(fā)，并負責網(wǎng)站在服務(wù)器端的實施，使網(wǎng)站正常運行。

2、乙方保證按合同期限完成網(wǎng)站開發(fā)工作，未經(jīng)甲方同意乙方不得對第三方透露甲方的任何對方資料。

3、乙方為甲方提供與“網(wǎng)站建設(shè)標準(方案書)”相同的網(wǎng)站建設(shè)標準和服務(wù)。

4、網(wǎng)站開發(fā)完成，乙方要提供網(wǎng)站源程序和源代碼給甲方;在網(wǎng)站建立和維護期一年內(nèi)，乙方對網(wǎng)站更新修改，應(yīng)將更新的源程序和源代碼提供給甲方。

5、乙方應(yīng)在網(wǎng)站建立和維護期一年內(nèi)免費為甲方提供除網(wǎng)站內(nèi)容更新以外的技術(shù)支持。

五、甲方權(quán)利：

1、凡涉及甲方的網(wǎng)站域名和空間在乙方注冊和租用的，甲方擁有該網(wǎng)站的域名和空間的管理權(quán)和使用權(quán)。

2、甲方網(wǎng)站的版權(quán)歸甲方所有，網(wǎng)站內(nèi)容的一切責任由甲方負責;甲方擁有網(wǎng)站制作程序和源代碼的所有權(quán)和管理權(quán)。

六、乙方權(quán)利：

1、乙方為甲方制作的網(wǎng)站，在網(wǎng)站的每個頁面腳下都要注上乙方的制作商標，甲方不得私自刪除乙方的制作商標。

2、在甲方?jīng)]有付清乙方網(wǎng)站制作費期間，乙方有權(quán)停止甲方網(wǎng)站運行和拒絕提供源程序和源代碼給甲方。

七、雙方責任和協(xié)作事項：

1、甲、乙方雙方必須保證其網(wǎng)站內(nèi)容無違反國家法律。

2、乙方負責合同期內(nèi)網(wǎng)站的維護工作和保證網(wǎng)站的正常運行。

3、如甲方要增加新的網(wǎng)站功能和頻道，甲方要按乙方《網(wǎng)站建設(shè)收費標準》相應(yīng)的功能和頻道所定的收費支付乙方費用，并且乙方需要與甲方另議《網(wǎng)站維護合同》。

八、違約責任和爭議的解決：

1、本合同簽訂即生效，甲、乙雙方必須全面履行合同所規(guī)定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更或解除合同。

2、由于違約造成本合同不能履行或不能完全履行的，責任方承擔違約責任。

3、甲方如不按合同付款的，乙方有權(quán)停止甲方網(wǎng)站運作和拒絕提供源程序和源代碼給甲方，直至結(jié)款后再開通和提供源程序和源代碼給甲方;因不按合同付款而停止甲方網(wǎng)站運作而造成的一切后果由甲方自負，乙方一概不負責;反之，乙方如延期交付網(wǎng)站的，每日罰金為合同金額的千分之五。

4、網(wǎng)站驗收完成，乙方將網(wǎng)站程序文件和源代碼交給甲方后，甲方如私自改動源代碼，造成網(wǎng)站出現(xiàn)程序錯誤，后果由甲方自理，乙方一概不負責。

5、本合同未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。必要時，可簽訂《網(wǎng)站建設(shè)補充合同》?！毒W(wǎng)站建設(shè)補充合同》可作本合同不可分割的組成部分。

九、開發(fā)工期：

1、網(wǎng)站開發(fā)日期：乙方自甲方網(wǎng)站定版風格之日開始

2、如發(fā)生人力不可抗拒、自然災害等客觀因素或甲方未能做好的準備工作，由雙方協(xié)商，工期順延。

十、網(wǎng)站質(zhì)量及保證：

1、乙方將按相關(guān)行業(yè)標準進行網(wǎng)站開發(fā)。

2、甲方必須向乙方提供軟件開發(fā)所涉及的文件、數(shù)據(jù)。

3、網(wǎng)站投入運行后，乙方負責首年免費維護，并保證為期一年的網(wǎng)站系統(tǒng)及程序的正常運作。

4、開發(fā)過程中，甲方應(yīng)全力配合乙方，以便更好的完成工作。

十一、驗收：網(wǎng)站開發(fā)完成，由乙方提出書面驗收申請，甲方須在三日內(nèi)組織簽字驗收確認，如超過三日被視為已驗收合格;并在6日內(nèi)結(jié)清余款。

十二、網(wǎng)站續(xù)約：

1、本網(wǎng)站空間及域名自年日起一年內(nèi)有效。有效期滿后，甲方如需乙方對其網(wǎng)站進行網(wǎng)站內(nèi)容和圖片更新維護或網(wǎng)站升級則需另簽訂《網(wǎng)站維護合同》，其費用按乙方《網(wǎng)站建設(shè)收費標準》收取;甲方如不需乙方對其網(wǎng)站進行網(wǎng)站內(nèi)容和圖片更新維護或升級則只需交人民幣：￥元/年(只含一個合同內(nèi)指定域名和網(wǎng)站空間費)，乙方應(yīng)在空間及域名到期前10至15天通知甲方續(xù)費。

2、若甲、乙雙方不再簽訂《網(wǎng)站維護合同》，網(wǎng)站的內(nèi)容和圖片更新維護由甲方自理。

十三、付款方式：

1、本合同簽訂時，甲方向乙方支付網(wǎng)站總開發(fā)費用的百份之五十?？畹胶笠曳郊撮_始網(wǎng)站開發(fā)工作。甲方在網(wǎng)站開發(fā)完成，驗收后合格后的6日內(nèi)付清余款。

2、付款說明：。十四、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)甲、乙雙方授權(quán)代表簽字后生效，有效期為一年。

甲方負責人(簽名蓋章)：___________乙方負責人(簽名蓋章)：__________

日期：年月日日期：年月日

第12篇 廣場開發(fā)建設(shè)工程承包合同

甲方：_________

法定代表人：_________

地址：_________

電話：_________

乙方：_________

法定代表人：_________

地址：_________

電話：_________

為加快_________廣場的開發(fā)建設(shè)，確保_________年該項目能順利交付使用，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，在平等自愿互利互惠的基礎(chǔ)上就_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程承包事宜達成本合同。

一、工程名稱及地點：廣場主體結(jié)構(gòu)工程(以下簡稱本項目)本項目位于_________交匯處(祥見初步規(guī)劃圖)，占地面積約_________平方米，總建筑面積約_________平方米。

二、工程承包范圍：本項目全部主體結(jié)構(gòu)工程(詳見規(guī)劃設(shè)計圖及施工合同)。

三、工程承包模式：甲方向乙方發(fā)包，由乙方采用包工包料包質(zhì)量包工期等全包干的方式承包。

四、本項目工程總造價：按中國建筑國營二級收費標準計費，約_________元人民幣(_________元)。

五、工程質(zhì)量要求：必須能通過中國質(zhì)檢部門的質(zhì)量驗收。

六、施工期限：_________月_________日至_________年_________月_________日，共計_________日歷天。因甲方原因或者不可抗力導致工期延誤的，乙方施工期可以順延。

七、工程款結(jié)算及支付方式：

1、乙方所承包工程的總價以最后工程竣工結(jié)算價為準。

2、乙方同意甲方用自己控股的將_________有限公司已取得的用地一塊轉(zhuǎn)讓給乙方?jīng)_抵甲方應(yīng)付給乙方承建本項目的工程款，差額部分，雙方屆時另外協(xié)商，該地塊位于_________，占地面積_________平方米，可建商住面積為_________平方米，單價為_________元/平方米，總價為_________元人民幣。

3、乙方同意向甲方支付_________地皮首期轉(zhuǎn)讓金了_________元人民幣，具體支付數(shù)額及時間如下：

_________。

4、甲方在將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的同時，乙方與甲方簽訂一份欠款協(xié)議書，并向甲方出具經(jīng)_________律師行簽印的欠甲方_________元人民幣地價款的欠款依據(jù)憑據(jù)。

5、甲方根據(jù)乙方在_________廣場工程上的進度投資款額分批向乙方開出收款收據(jù)，每月開出一張，直至_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程完工為止，待工程竣工結(jié)算后，如果結(jié)算總額與收據(jù)總額不一致時，以最后結(jié)算總額為準，沖抵乙方向甲方開出的欠據(jù)。

八、甲方的權(quán)利及義務(wù)

1、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方是否按已確定的規(guī)劃及設(shè)計圖紙的要求建設(shè)施工。

2、為確保工程按期完工，甲方有權(quán)檢查乙方的建設(shè)施工進度。

3、為確保工程質(zhì)量，甲方對乙方施工中不合格部分，有權(quán)指令乙方返工、修改。

4、甲方負責本項目用地范圍內(nèi)的三通一平，確保乙方進場后能正常施工。

5、甲方負責用以抵工程款之用地的三通一平，確保乙方能正常開發(fā)建設(shè)該地塊。

6、甲方負責辦理以地抵工程款的用地的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并配合乙方辦理單項房地產(chǎn)開發(fā)公司成立的有關(guān)合法手續(xù)。

7、甲方必須辦理好_________廣場項目開發(fā)建設(shè)的各種合法手續(xù)。

8、甲方負責協(xié)調(diào)好因本項目的施工建設(shè)而涉及的外部關(guān)系。

9、甲方必須在_________年_________月_________日前向乙方提交_________廣場完整的主體結(jié)構(gòu)施工圖紙，以利乙方進行施工前的工作準備。

九、乙方的權(quán)利及義務(wù)：

1、乙方有權(quán)按已審定的設(shè)計圖紙的要求，采用全包干的方式完成本項目的施工建設(shè)任務(wù)。

2、抵工程款商住用地轉(zhuǎn)讓給乙方后，乙方有權(quán)立即投入開發(fā)建設(shè)，并可預售樓花，開發(fā)、預售手續(xù)由乙方自行辦理。

3、乙方必須按規(guī)劃、設(shè)計圖紙之要求建設(shè)本項目之主體工程，并保證質(zhì)量，按期完工。

4、在建設(shè)期內(nèi)，乙方除應(yīng)向甲方提交工程施工組織計劃和施工進度計劃表外，還須于每月5日前向甲方提交上月施工進度表，供甲方備查和督促之用。

5、乙方須認真按照有關(guān)標準、規(guī)范和設(shè)計要求以及甲方根據(jù)本合同發(fā)出的指令進行施工;隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，對經(jīng)檢查檢驗不合格部分，乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改，并承擔返工、修改的費用。

6、在施工過程中，所發(fā)生的一切事故而造成的經(jīng)濟損失，由乙方自行承擔。

7、乙方在_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程未完工之前，不得將黃撲地塊轉(zhuǎn)讓或抵押給第三者，必須是乙方自行開發(fā)，在有利于_________廣場建設(shè)的情況下，確需轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊時，必須征得甲方的書面同意后方可轉(zhuǎn)讓或抵押，但轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊所得資金必須優(yōu)先用于黃撲地皮或_________廣場的開發(fā)建設(shè)。

十、保證

1、乙方保證能按期按質(zhì)完成_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程的建設(shè)任務(wù)。

2、乙方保證轉(zhuǎn)讓或抵押黃撲地塊所得資金全部進入甲乙雙方在_________設(shè)立的共同帳戶。根據(jù)乙方向甲方提供的黃撲工程進度情況有計劃地使用該資金。_________萬元以上的支出由雙方共同簽名方能提款，每周乙方需向甲方匯報使用情況。

3、乙方必須確保_________廣場工程的資金充足。若因乙方原因，導致_________廣場無法繼續(xù)施工，或不能按期完成_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程。甲方有權(quán)憑乙方出據(jù)的借據(jù)及律師樓簽印的所有關(guān)于本合作內(nèi)容的法律文件，依法查封甲方已轉(zhuǎn)讓給乙方的黃撲地皮及其地上所有建筑物，并可以此彌補甲方的損失。對乙方在_________廣場項目中的投資亦同時終止核算，甲方還有權(quán)追究乙方其他方面的違約責任。乙方愿意用自己公司的名譽及_________公司自有資產(chǎn)作黃撲地皮等值資產(chǎn)的擔保。

十一、違約責任

1、乙方如因資金不足或自身管理的原因?qū)е耞________廣場工程半途停工7天以上，或落后計劃進度15天的，甲方有權(quán)每天罰款乙方_________元人民幣，從乙方落后計劃進度的第一天起開始計算。如果乙方落后計劃進度滿30天的，甲方有權(quán)終止合同，對乙方巳投入的資金一概不予核算和退還，并有權(quán)憑乙方開出的借據(jù)請求乙方還款。

2、乙方不能按期完成_________廣場的主體結(jié)構(gòu)工程任務(wù)，每超過一天，甲方罰款乙方_________元人民幣。

3、甲方不按期將黃撲地皮轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方有權(quán)不付首期土地轉(zhuǎn)讓金_________元人民幣。

4、乙方未按本合同第七條第三項付款的，甲方有權(quán)按逾期付款的金額期限，以月息三厘計罰乙方。超過30天未付齊的，甲方有權(quán)終止合同，并追究乙方的違約責任。

5、乙方提前完工的，每提前_________天，獎勵_________元。

十二、其他

1、本合同未盡事宜，雙方可簽補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

2、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

3、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

第13篇 廣場開發(fā)項目建設(shè)工程合同

2023廣場開發(fā)項目建設(shè)工程甲方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

乙方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

為加快_________廣場的開發(fā)建設(shè)，確保_________年該項目能順利交付使用，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，在平等自愿互利互惠的基礎(chǔ)上就_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程承包事宜達成本合同。

一、工程名稱及地點：廣場主體結(jié)構(gòu)工程(以下簡稱本項目)本項目位于_________交匯處(祥見初步規(guī)劃圖)，占地面積約_________平方米，總建筑面積約_________平方米。

二、工程承包范圍：本項目全部主體結(jié)構(gòu)工程(詳見規(guī)劃設(shè)計圖及施工合同)。

三、工程承包模式：甲方向乙方發(fā)包，由乙方采用包工包料包質(zhì)量包工期等全包干的方式承包。

四、本項目工程總造價：按中國建筑國營二級收費標準計費，約_________元人民幣(_________元)。

五、工程質(zhì)量要求：必須能通過中國質(zhì)檢部門的質(zhì)量驗收。

六、施工期限：______年____月_______日至_______年_______月_______日，共計_________日歷天。因甲方原因或者不可抗力導致工期延誤的，乙方施工期可以順延。

七、工程款結(jié)算及支付方式：

1。乙方所承包工程的總價以最后工程竣工結(jié)算價為準。

2。乙方同意甲方用自己控股的將_________有限公司已取得的用地一塊轉(zhuǎn)讓給乙方?jīng)_抵甲方應(yīng)付給乙方承建本項目的工程款，差額部分，雙方屆時另外協(xié)商，該地塊位于_________，占地面積_________平方米，可建商住面積為_________平方米，單價為_________元/平方米，總價為_________元人民幣。

3。乙方同意向甲方支付_________地皮首期轉(zhuǎn)讓金了_________元人民幣，具體支付數(shù)額及時間如下：_________。

4。甲方在將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的同時，乙方與甲方簽訂一份欠款協(xié)議書，并向甲方出具經(jīng)_________律師行簽印的欠甲方_________元人民幣地價款的欠款依據(jù)憑據(jù)。

5。甲方根據(jù)乙方在_________廣場工程上的進度投資款額分批向乙方開出收款收據(jù)，每月開出一張，直至_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程完工為止，待工程竣工結(jié)算后，如果結(jié)算總額與收據(jù)總額不一致時，以最后結(jié)算總額為準，沖抵乙方向甲方開出的欠據(jù)。

八、甲方的權(quán)利及義務(wù)

1。甲方有權(quán)監(jiān)督乙方是否按已確定的規(guī)劃及設(shè)計圖紙的要求建設(shè)施工。

2。為確保工程按期完工，甲方有權(quán)檢查乙方的建設(shè)施工進度。

3。為確保工程質(zhì)量，甲方對乙方施工中不合格部分，有權(quán)指令乙方返工、修改。

4。甲方負責本項目用地范圍內(nèi)的三通一平，確保乙方進場后能正常施工。

5。甲方負責用以抵工程款之用地的三通一平，確保乙方能正常開發(fā)建設(shè)該地塊。

6。甲方負責辦理以地抵工程款的用地的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并配合乙方辦理單項房地產(chǎn)開發(fā)公司成立的有關(guān)合法手續(xù)。

7。甲方必須辦理好_________廣場項目開發(fā)建設(shè)的各種合法手續(xù)。

8。甲方負責協(xié)調(diào)好因本項目的施工建設(shè)而涉及的外部關(guān)系。

9。甲方必須在_________年_________月_________日前向乙方提交_________廣場完整的主體結(jié)構(gòu)施工圖紙，以利乙方進行施工前的工作準備。

九、乙方的權(quán)利及義務(wù)：

1。乙方有權(quán)按已審定的設(shè)計圖紙的要求，采用全包干的方式完成本項目的施工建設(shè)任務(wù)。

2。抵工程款商住用地轉(zhuǎn)讓給乙方后，乙方有權(quán)立即投入開發(fā)建設(shè)，并可預售樓花，開發(fā)、預售手續(xù)由乙方自行辦理。

3。乙方必須按規(guī)劃、設(shè)計圖紙之要求建設(shè)本項目之主體工程，并保證質(zhì)量，按期完工。

4。在建設(shè)期內(nèi)，乙方除應(yīng)向甲方提交工程施工組織計劃和施工進度計劃表外，還須于每月5日前向甲方提交上月施工進度表，供甲方備查和督促之用。

5。乙方須認真按照有關(guān)標準、規(guī)范和設(shè)計要求以及甲方根據(jù)本合同發(fā)出的指令進行施工;隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，對經(jīng)檢查檢驗不合格部分，乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改，并承擔返工、修改的費用。

6。在施工過程中，所發(fā)生的一切事故而造成的經(jīng)濟損失，由乙方自行承擔。

7。乙方在_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程未完工之前，不得將黃撲地塊轉(zhuǎn)讓或抵押給第三者，必須是乙方自行開發(fā)，在有利于_________廣場建設(shè)的情況下，確需轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊時，必須征得甲方的書面同意后方可轉(zhuǎn)讓或抵押，但轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊所得資金必須優(yōu)先用于黃撲地皮或_________廣場的開發(fā)建設(shè)。

十、保證

1。乙方保證能按期按質(zhì)完成_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程的建設(shè)任務(wù)。

2。乙方保證轉(zhuǎn)讓或抵押黃撲地塊所得資金全部進入甲乙雙方在_________設(shè)立的共同帳戶。根據(jù)乙方向甲方提供的黃撲工程進度情況有計劃地使用該資金。_________萬元以上的支出由雙方共同簽名方能提款，每周乙方需向甲方匯報使用情況。

3。乙方必須確保_________廣場工程的資金充足。若因乙方原因，導致_________廣場無法繼續(xù)施工，或不能按期完成_________廣場主體結(jié)構(gòu)工程。甲方有權(quán)憑乙方出據(jù)的借據(jù)及律師樓簽印的所有關(guān)于本合作內(nèi)容的法律文件，依法查封甲方已轉(zhuǎn)讓給乙方的黃撲地皮及其地上所有建筑物，并可以此彌補甲方的損失。對乙方在_________廣場項目中的投資亦同時終止核算，甲方還有權(quán)追究乙方其他方面的違約責任。乙方愿意用自己公司的名譽及_________公司自有資產(chǎn)作黃撲地皮等值資產(chǎn)的擔保。

十一、違約責任

1。乙方如因資金不足或自身管理的原因?qū)е耞________廣場工程半途停工7天以上，或落后計劃進度15天的，甲方有權(quán)每天罰款乙方_________元人民幣，從乙方落后計劃進度的第一天起開始計算。

如果乙方落后計劃進度滿30天的，甲方有權(quán)終止合同，對乙方巳投入的資金一概不予核算和退還，并有權(quán)憑乙方開出的借據(jù)請求乙方還款。

2。乙方不能按期完成_________廣場的主體結(jié)構(gòu)工程任務(wù)，每超過一天，甲方罰款乙方_________元人民幣。

3。甲方不按期將黃撲地皮轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方有權(quán)不付首期土地轉(zhuǎn)讓金_________元人民幣。

4。乙方未按本合同第七條第三項付款的，甲方有權(quán)按逾期付款的金額期限，以月息三厘計罰乙方。超過30天未付齊的，甲方有權(quán)終止合同，并追究乙方的違約責任。

5。乙方提前完工的，每提前_________天，獎勵_________元。

十二、其他

1。本合同未盡事宜，雙方可簽補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

2。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

3。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：___________

_______年____月____日_________年____月____日

第14篇 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)開發(fā)合同書

甲方：

乙方：

鑒于甲方委托乙方制作網(wǎng)站，幫助甲方樹立企業(yè)形象，擴大宣傳，為明確雙方責任，根據(jù)中國法律經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂此協(xié)議，雙方共同遵守。

一.雙方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方的權(quán)利和義務(wù)

1-1、甲方有權(quán)要求乙方按照雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu)，在雙方約定的時間內(nèi)，完成合同中規(guī)定的內(nèi)容。

1-2、提供有關(guān)企業(yè)的文字材料及圖片，應(yīng)保證材料完整(注：不能上傳非法信息)，圖片清晰。在乙方開始制作網(wǎng)站時，甲方應(yīng)備齊相關(guān)內(nèi)容資料。

1-3、甲方應(yīng)在網(wǎng)站制作的全過程中，給予乙方便利條件，并積極配合。

2.乙方的權(quán)利和義務(wù)

2-1、乙方應(yīng)依據(jù)雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu)，在雙方約定的時間內(nèi)，完成合同中規(guī)定的內(nèi)容，乙方可以對甲方網(wǎng)站的設(shè)計提出乙方的意見和建議。

2-2、雙方合作期間，乙方對甲方提供的文字及圖片資料未經(jīng)甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

2-3、乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的一切法律問題不承擔任何法律責任。

2-4、在制作過程中，對甲方陸續(xù)提出的修改要求。對有可能影響雙方約定的完成時間的要求，乙方有權(quán)提出延期請求及加收費用，由雙方協(xié)商確定具體時間。

2-5、乙方負責在網(wǎng)站開通后1周內(nèi)對甲方網(wǎng)站中由于乙方失誤造成的頁面錯誤進行修改。

2-6、制作完成后乙方可以在甲方網(wǎng)站中注明該網(wǎng)站由乙方制作，并與乙方網(wǎng)站建立友情鏈接。

2-7、乙方所制作的網(wǎng)站需兼容ie7.0版以上瀏覽器，并支持800x600及1024x768分辨率。

2-8、由于甲方的其它原因，拖延了乙方為甲方制作網(wǎng)站的時間，乙方不負任何負責，其具體完成時間由雙方再協(xié)商確定。

2-9、網(wǎng)站建設(shè)不包含乙方對甲方網(wǎng)站的信息錄入工作;如甲方需要乙方提供信息錄入服務(wù)，由雙方協(xié)商確定具體金額及時間。

二.網(wǎng)站開發(fā)完成及發(fā)布時間

乙方收到甲方制作網(wǎng)站所需的材料，并通過___個工作日后制做完成，驗收后3個工作日內(nèi)傳至網(wǎng)上發(fā)布。

違約責任：由于甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成，乙方不負任何責任，并有權(quán)向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協(xié)商確定。三.費用金額及付款方式

1、開發(fā)費用：包括頁面設(shè)計與制作、程序開發(fā)、網(wǎng)站管理使用培訓等，共計人民幣：元。本協(xié)議涉及的總金額為人民幣(大寫)元，其細節(jié)由本協(xié)議附表描述。協(xié)議簽訂后當日內(nèi)，甲方應(yīng)支付乙方協(xié)議總金額元人民幣。

2、付款方式：公司帳戶

3、服務(wù)器費用：域名：，元/年;主機空間：m，元/年;企業(yè)郵箱：m，元/年;(第一年網(wǎng)站建設(shè)包含以上服務(wù)器費用，第二年以后每年續(xù)費為元/年)四.驗收標準

1.甲方可以通過任何與因特網(wǎng)進行網(wǎng)絡(luò)連接的計算機瀏覽自己的網(wǎng)站。

2.網(wǎng)站無文字拼寫及圖片錯誤(以甲方提供的材料為標準)。

3.驗收期限為三天時間。

五.爭議解決

1.雙方因合同的解釋或履行產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方均有權(quán)終止合同。

2.甲方付清應(yīng)付乙方的全部款項后，甲方正式獨立享有網(wǎng)站的全部所有權(quán)。

六.附則

1.如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應(yīng)盡可能接近原約定和本合同相應(yīng)的精神和宗旨。2.附錄一規(guī)定的有效期滿，本合同自動失效。屆時雙方若愿繼續(xù)合作，應(yīng)重新訂立合同。3.本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。4.本合同一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

七.協(xié)議期限

本協(xié)議有效期為一年。

八.售后服務(wù)

網(wǎng)站建設(shè)完成后，乙方為甲方進行網(wǎng)站管理使用培訓，并提供一年的免費技術(shù)支持(注：不含網(wǎng)站的改版和功能變動)。

九.合同簽署

甲方：乙方：

電話：電話：

傳真：傳真：

郵箱：郵箱：

代表簽字(蓋章)：代表簽字(蓋章)：

第15篇 委托開發(fā)建設(shè)工程總承包合同

2023委托開發(fā)建設(shè)工程總承包發(fā)包方： 有限公司

承包方：

甲方開發(fā)建設(shè)工程，決定以施工總承包的形式委托乙

方合作施工，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商訂立本合同座協(xié)議。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

結(jié)構(gòu)形式：

層數(shù)：

棟數(shù)：

建筑面積：

投資額度：

二、費用結(jié)算

1、甲方向乙方支付結(jié)算造價的 %，作為該工程管理費，支付方式：

分主體封頂、竣工驗收、最后結(jié)算三階段支付。具體支付比例主題封頂后按已完成工程量管理費支付80%;竣工驗收后按已完成工程量管理費支付80%;結(jié)算后按工程實際造價將管理費全部支付完。

2、該工程所有稅金、報建等有關(guān)費用由甲方負責。稅金應(yīng)按工程進度以乙方名義繳納，向乙方提供完稅憑證和記賬單。稅金按國家標準繳稅務(wù)局開具稅票。印花稅 %和防洪保安資金由乙方代扣代繳，本項目的防洪保安資金人民幣 元整包干。

3、本工程的招投標費用由乙方承擔并支付。

三、甲方職責

1、甲方必須辦理招投標、報建等相關(guān)建設(shè)手續(xù)，乙方全力配合。

2、工程由甲方籌資建設(shè)，項目負責人由甲方自行考察，擇優(yōu)選定。

3、甲方選定的項目負責人必須服從乙方管理，注重安全生產(chǎn)、文明施工，杜絕一切質(zhì)量、安全事故。如因項目負責人違章作業(yè)等原因在施工過程中所發(fā)生的質(zhì)量、安全事故的費用由項目負責人承擔。

4、甲方必須注重財務(wù)管理，工程款必須支付到乙方開設(shè)的項目專用賬戶，不可直接支付給選定的項目負責人。工程款由項目負責人到乙方領(lǐng)取，并及時支付材料款、機械設(shè)備租憑費用和民工工資。

5、協(xié)助乙方接受建設(shè)行政主管部門的檢查，支持乙方創(chuàng)優(yōu)。

四、乙方職責

1、乙方負責提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、項目經(jīng)理證、“九大員證”等有關(guān)報建證件協(xié)助甲方報建。

2、配備項目部章，開設(shè)項目專用賬戶交由甲方管理，以便甲方進行項目管理和工程款支付。印章由甲方保管，甲方承擔該賬戶資金安全和經(jīng)濟、法律責任。

3、按照建設(shè)施工合同程序全過程參加圖紙會審、技術(shù)交底、施工管理、竣工驗收及中間檢查。

4、協(xié)助甲方所選定的項目負責人成立項目經(jīng)營部，審查項目施工組織設(shè)計，經(jīng)常深入工地檢查、督查工作，進行質(zhì)量和安全檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或安全隱患，有權(quán)責成項目立即或限期整改。如果項目部拒不整改，乙方有權(quán)告知甲方停工，并追究相關(guān)責任或采取經(jīng)濟制裁，直至達到整改要求，由此所造成的經(jīng)濟損失概由項目部負責。如項目負責人屢拒整改，情節(jié)嚴重，乙方有權(quán)申請甲方重新選定項目負責人，但所造成的經(jīng)濟損失由甲方負責。

5、乙方有權(quán)對甲方質(zhì)量問題安全進行管理，但質(zhì)量安全責任由甲方承擔。

6、督促項目負責人及時足額支付民工工資，不得有拖欠行為，否則乙方有權(quán)向甲方申請扣留工程款直接發(fā)放民工工資。

7、所有建設(shè)手續(xù)、規(guī)費均由甲方負責，甲方承擔由于手續(xù)不全所發(fā)生的罰款等相關(guān)費用。

8、乙方提供有關(guān)證件協(xié)助甲方報建，工程項目需用一級建造師證，并且要求持證人在工地上上崗的，工資由雙方協(xié)商確定;如果不需要持證人在工地上崗的，工資 元/月。工程需要安全員證件的，項目承包人要求持證人在工地上崗的，工資由上方協(xié)商確定;如不需要持證人在工地上崗的，工資為每人 元/月。項目部需要用其它證件的，工程師工資為每人 元/月;其余備案人員為每人 元/月。人員證件費用收取費用時間從項目承包人中標之日開始計取至工程竣工驗收備案銷號之日止，證件費用每半年收取一次，證件費用不包含在管理費中。

9、保修責任：由甲方承擔。

五、本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效，共同遵守。

其余事宜根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等正式簽訂《工程施工承包合同》。

甲方：湖南世坤投資置業(yè)有限公司乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

電話：電話：

傳真：傳真：

日期： 日期：

地址：地址：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

法定代表人：法定代表人：

第16篇 開發(fā)建設(shè)商品房認購合同書

甲方：(出賣人)

法定代表人：

地址：

郵編：

電話：

傳真：

乙方：(買受人)

地址：

郵編：

電話：

身份證號碼：

為了保護商品房交易雙方的合法權(quán)益，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方認購甲方開發(fā)建設(shè)的商品房一事達成如下協(xié)議：

一、房屋基本情況：乙方預定甲方開發(fā)建設(shè)的位于市區(qū)縣路號樓盤：號樓單元號房屋，建筑面積平方米，其中套內(nèi)建筑面積平方米，公用建筑分攤面積為平方米。房屋單價元(美元)/平方米，總房款為(小寫)元(美元)，(大寫)元(美元)。戶型為。

二、認購期間：甲方承諾為乙方所預定房屋保留天(自年月日至年月日)。

三、定金：本協(xié)議簽訂時，乙方向甲方支付定金人民幣(小寫)元(美元)，(大寫)元(美元)。乙方須在上述房號保留期限內(nèi)，攜本協(xié)議到甲方售樓處，與甲方協(xié)商簽訂《商品房買賣(預售)合同》有關(guān)事宜。上述定金在甲、乙雙方簽訂《商品房買賣(預售)合同》時，由甲方退還乙方或抵作該房屋的購房價款。

四、付款方式：乙方同意選擇下列種付款方式，在與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》后向甲方支付購房價款。

1、一次性付款

2、分期付款：于簽約當日付%，剩余房款在日內(nèi)分次付清;

3、個人住房抵押貸款：于簽約當日付清房屋總價%的首付款。

五、證明文件：甲方應(yīng)向乙方出示下列證件及其附屬材料，甲方保證以下資格認證文件真實無瑕疵。

1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照證號：

2、政府立項證明證號：

3、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書證號：

4、國有土地使用權(quán)證書證號：

5、建設(shè)工程規(guī)劃許可證(包括附圖)證號：

6、建設(shè)用地規(guī)劃許可證證號：

7、施工許可證證號：

8、房屋銷售許可證證號：

六、甲方承諾：

1、具備商品房銷售(預售)條件，如果甲方故意隱瞞重要事實或者提供虛假情況導致此協(xié)議無效，甲方應(yīng)承擔締約過失責任，除退還乙方定金外，還應(yīng)賠償乙方利息等資金損失及其他有關(guān)財產(chǎn)損失。

2、在本協(xié)議簽訂后，須為乙方保留該房屋至保留期屆滿之日止，且不得與第三方簽訂該房屋之《商品房認購協(xié)議書》或《商品房買賣(預售)合同》;并承諾在乙方攜本協(xié)議與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》時，甲方將完全履行本協(xié)議中約定的房屋位置、面積、價款、戶型等條款。如甲方違反上述約定，甲方需向乙方雙倍返還定金，同時本協(xié)議自動失效。

七、乙方承諾：在本協(xié)議簽訂后，在上述約定的時間內(nèi)到甲方指定的地點與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》，并承諾在與甲方簽訂《商品房買賣(預售)合同》時，乙方將完全遵循本協(xié)議中約定的房屋位置、面積、價款、戶型等條款。如乙方不能履行本協(xié)議書確定的義務(wù)，視為乙方自行放棄該房屋的房號保留權(quán)，甲方有權(quán)終止本協(xié)議的履行，并將該房屋另行出售，同時乙方已交付的定金不予返還。

八、其他：甲方出現(xiàn)以下情形之一，乙方有權(quán)解除協(xié)議，甲方應(yīng)向乙方全額返還定金。

1、甲方依本協(xié)議第五條向乙方提供的證明文件不完整、不真實或有瑕疵，導致雙方不能簽訂《商品房買賣(預售)合同》的;

2、甲方存在其他違法行為導致雙方不能簽訂《商品房買賣(預售)合同》的;

3、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商未能就補充協(xié)議達成統(tǒng)一意見的。

九、不可抗力：

1、如果本協(xié)議在執(zhí)行過程中受到諸如：地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭或其他雙方認可的不可預見的不可抗力的直接影響，或無法按照原協(xié)議條款執(zhí)行，受不可抗力影響的一方應(yīng)立即以傳真通知對方，并且在此以后5天內(nèi)將發(fā)生事故地區(qū)有關(guān)部門開具的事故證明寄給對方。

2、因政府產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化而導致本協(xié)議無法履行時，甲、乙雙方可以解除本協(xié)議并免責。

十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：